1.法人的意志是由法人的[ D ]實現(xiàn)的。
A.名稱 B.場所 C.、上級機關(guān) D.組織機構(gòu)
2.在下列法律關(guān)系主體中,[ A ]是法人。
A.施工企業(yè) B.施工企業(yè)經(jīng)理 C.個體工商戶 D.施工企業(yè)的分公司
3.經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系的[ A ]是指經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系的參加者或者當(dāng)事人。
A.主體 B.客體 C.內(nèi)容 D.對象
4.買賣合同關(guān)系的客體是[ D ]。
A.買賣的行為 B.運輸工具 C.智力成果 D.買賣的貨物
5.施工企業(yè)的項目經(jīng)理由于管理不當(dāng),具體施工人員在施工中產(chǎn)生了一些問題,導(dǎo)致本應(yīng)順利完成的施工任務(wù)延誤,監(jiān)理單位履行了合同規(guī)定的職責(zé),建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向[ B ]提出賠償要求。
A.監(jiān)理單位 B.施工單位 C.項目經(jīng)理 D.具體施工人員
6.對于合同當(dāng)事人而言,所在國爆發(fā)戰(zhàn)爭是一種[ D ]。
A.合法行為 B.違法行為 C.自然事件 D.社會事件
7.在工程施工期間,施工工程的占有權(quán)屬于[ B ]。
A.建設(shè)單位 B.施工企業(yè) C.監(jiān)理單位 D.國家
8.面、最充分的物權(quán)是[ A ]。
A.所有權(quán) B.抵押權(quán) C.經(jīng)營權(quán) D.留置權(quán)
9.施工企業(yè)與項目經(jīng)理之間的代理關(guān)系是一種[ A ]代理。
A.委托 B.法定 C.指定 D.再
10.未成年人與其父母之間的代理關(guān)系是一種[ B ]代理。
A.委托 B.法定 C.指定 D.再
11.在所有權(quán)的各項權(quán)能中,[ D ]是核心。
A.占有權(quán) B.使用權(quán) C.收益權(quán) D.處分權(quán)
12.在項目施工過程中,由于設(shè)計單位沒有按期提供施工圖紙,導(dǎo)致監(jiān)理工程師未按期向施工企業(yè)提供圖紙,給施工企業(yè)造成了損失,施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)向[ A ]提出賠償要求。
A.建設(shè)單位 B.監(jiān)理單位 C.監(jiān)理工程師 D.設(shè)計單位
13.A建設(shè)單位的一個施工項目由于資金困難而停工,但按照合同約定,B施工單位仍有該項目的照管責(zé)任,該地區(qū)突遇山洪暴發(fā),與該項目相鄰的C單位在未與A、B單位聯(lián)系的情況下主動幫助抗災(zāi)搶險,C單位為此行為付出了一定的資金,該筆資金應(yīng)當(dāng)由[ B ]
A.A單位 B.B單位 C.C單位 D.監(jiān)理單位
14.A單位與B單位于1996年10月6日訂立了一個買賣合同,B單位應(yīng)于1997年2月18日付貨款,但B單位未按期付款。1998年3月18 至1998年5月17 ,發(fā)生了不可抗力事件,致使A單位無法行使請求權(quán),該筆貨款的訴訟時效期間至[ B ]期滿。
A.1998年10月5.日 B.1999年2月17日
C.1999年4月19日 D.2000年5月16日
15.某項目在施工過程中,由于建設(shè)單位沒有籌措到資金而未按照約定向施工單位支付工程款,該行為屬于[ C ]。
A.合法行為 B.自然事件 C.違法行為 D.社會事件
16.施工企業(yè)的項目經(jīng)理在施工過程中,超越自己的代理權(quán)限,為施工企業(yè)購買了一套設(shè)備,設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)向[ C ]提出支付合同款的要求。
A.監(jiān)理單位 B.施工單位 巳項目經(jīng)理 D.建設(shè)單位
17.A建設(shè)單位的一個施工項目由于資金困難而停工,該地區(qū)突遇山洪暴發(fā),與該項目相鄰的B單位在未與A單位聯(lián)系的情況下主動幫助抗災(zāi)搶險,該行為屬于〔 C 〕。
A.合同 B.侵權(quán) C.無因管理 D.不當(dāng)?shù)美?
18.A單位與B單位于1996年10月6日訂立了一個買賣合同,A單位應(yīng)于1997年2月8日交貨,B單位應(yīng)于1997年2月18日付貨款。但B單位未按期付款,該筆貨款的訴訟時效期間至[ C ]期滿。
A.1998年10月5日 B.1999年2月7日
C.1999年2月17日 D.1998年2月17
19.經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系的權(quán)利義務(wù)共同指向的事物是經(jīng)濟(jì)法律關(guān)系的[ A ]。
A.主體 B.客體 C.內(nèi)容 D.對象
20.貨物運輸合同的客體是[ C ]。
A.運輸人 B.運輸工具 C.運輸行為 D.運輸?shù)呢浳?
21.建設(shè)單位拖欠工程款,施工企業(yè)的訴訟時效期間應(yīng)從[ C ]時起算。
A.訂立施工合同 B.工程完工 C.約定應(yīng)當(dāng)支付工程款 D.工程通過竣工驗收
22.A公司授權(quán)其采購員甲到B公司購買一批計算機,并交給甲已經(jīng)蓋公司公章的空白合同書,甲用此合同書與B公司訂立了購買一批電視機的合同,發(fā)生糾紛后,應(yīng)當(dāng)[ B ]。
A.要求A公司支付電視機的貨款
B.要求甲支付電視機的貸款
C.退貨
D.向A公司交付計算機后要求A公司支付計算機的貨款
23.訴訟時效期間從權(quán)利人[ C ]之日起算。
A.權(quán)利受到侵害 B.提起訴訟 .
巳知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利受到侵害 D.被告知其權(quán)利受到侵害
24.若權(quán)利人在訴訟時效期間內(nèi)不行使權(quán)利,法律規(guī)定消滅其[ A ]
A.勝訴權(quán) B.起訴權(quán) 巳實體權(quán)利 D.執(zhí)行權(quán)
25.建設(shè)工程合同糾紛的訴訟時效為[ C ].
A.6個月 B.1年 C.2年 D.4年
26.訴訟時效期間發(fā)生中斷事由之后,訴訟時效[ C ]。
A.繼續(xù)計算 B.維持不變 C.重新計算 D.適當(dāng)減少
27.建設(shè)工程合同是一種[ B ]合同。
A.實踐 B.諾成 C.單務(wù) D.從屬
28.擔(dān)保合同是一種[ D ]合同。
A.計劃 B.實踐 C.主 D.從
29.我國《合同法》規(guī)定,在合同訂立過程中,要約自[ A ]時生效。
A.到達(dá)受要約人 B.要約人發(fā)出 C.受要約人真正了解 D.合同訂立
30.訂立合同必須經(jīng)過一定的程序,不同的合同其訂立的程序可能不同,但其中[ C ]
是每個合同都必須經(jīng)過的程序。
A.擔(dān)保和承諾 B.要約和擔(dān)保 C.要約和承諾 D.承諾和公證
31.從行為性質(zhì)上說,工程招標(biāo)屬于[ C ]。
A.要約 B.承諾 C.要約邀請 D.反要約
32.在下列法律事實中,[ D ]會導(dǎo)致合同生效。
A.要約到達(dá)受要約人
B.受要約人發(fā)出承諾
C.法律規(guī)定采用書面形式的合同,承諾到達(dá)要約人的
D.法律規(guī)定采用書面形式的合同,當(dāng)事人雖未采用書面形式但已經(jīng)履行全部義務(wù)的
33.中標(biāo)通知書是一種[ B ]。
A.要約 B.承諾 C.要約邀請 D.反要約
34.口頭合同自[ D ]時生效。
A.要約生效 B.要約人發(fā)出要約 C.雙方簽字 D.受要約人承諾
35.工程投標(biāo)屬于[ A ]。
A.要約 B.承諾 C.要約邀請 D.反要約
36.當(dāng)對格式條款的解釋出現(xiàn)歧義時,應(yīng)當(dāng)按照[ B ]的解釋履行合同。
A.格式條款提供者 B.不利于格式條款提供者
C.有利于格式條款提供者 D.格式條款起草者
37.委托代理的法律后果由[ B ]承擔(dān)。
A.無權(quán)代理人 B.被代理人 C.善意第三人 D.保險公司
38.在下列幾種情形中,[ D ]合同是可撤銷的合同。
A.損害公共利益的
B.以合法活動掩蓋非法目的的
C.惡意串通,損害國家、集體或第三人利益的
D.因重大誤解而訂立的
39.可撤銷的合同,當(dāng)事人必須自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起[ B ]年內(nèi)才能
行使撤銷權(quán)。
A.0.5 B.1 C.2 D.4
40.在下列合同中,[ C ]合同是可撤銷的合同。
A.造成對方人身傷害而免責(zé)的 B.惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的
C.在訂立時顯失公平的 D.違反法律強制規(guī)定的
41.一個合向被確認(rèn)為無效合同,雙方約定的違約金為2萬元,雙方各有1萬元的經(jīng)濟(jì)損失,甲乙雙方都有過錯,但甲方是主要過錯方(75%過錯),損失承擔(dān)應(yīng)為[ C ]。
A.各自承擔(dān)自己的損失 B.甲方賠償乙方1萬元的損失
C.甲方賠償乙方0.5萬元的損失 D.甲方賠償乙方2萬元的損失
42.無效合同從[ C ]時起就沒有法律效力。
A.被確認(rèn)無效 B.履行 C.訂立 D.談判
43.在下列合同中,[ C ]合同是可變更的合同。
A.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益的
B.以合法活動掩蓋非法目的的
C.因重大誤解而訂立的
D.損害社會公共利益的
44.合同生效后,當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)合同對價款的約定是不明確的,首先應(yīng)當(dāng)采用[ B ]確定價款。
A.按照合同有關(guān)條款 B.協(xié)議補充的方法
C.按照交易習(xí)慣 D.按照訂立合同時履行地
45.一個買賣合同執(zhí)行的是政府指導(dǎo)價,2000年2月1日訂立合同時價格為每千克100元,合同規(guī)定2000年4月1日交貨,違約金為每千克10元,交貨后10日內(nèi)付款。但賣方2000年4月1日交貨,而政府定價于2000年5月1日調(diào)整為每千克120元,買方直至2000年6月1日才付款,買方應(yīng)當(dāng)按照每千克[ D ]元向賣方付款。
A.100 B.110 C.120 D.130
46.合同生效后,當(dāng)事人對合同質(zhì)量約定不明確的,首先應(yīng)當(dāng)[ D ]
A.按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定 B.按照有關(guān)合同條款確定
C.按照國家標(biāo)準(zhǔn)確定 D.協(xié)議補充
47.合同生效后,當(dāng)事人對合同的內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的,可以[ C ]。
A.按照債權(quán)人的理解確定 B.按照債務(wù)人的理解確定
C.按照交易習(xí)慣確定 D.未約定的內(nèi)容視為無效
48.如果國家或者行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量有強制性標(biāo)準(zhǔn),則合同約定的質(zhì)量要求[ B ]該強制性標(biāo)準(zhǔn)。
A.必須采用 B.不得低于 C.必須高于 D.應(yīng)當(dāng)參照
49.合同生效后,當(dāng)事人對合同價款約定不明確,也無法通過其他方法確定,可以按照[ D ]價格履行。
A.訂立合同時訂立地的市場 B.履行合同時履行地的市場
C.履行合同時訂立地的市場 D.訂立合同時履行地的市場
50.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的,應(yīng)當(dāng)[ A ]。
A.通知債務(wù)人 B.與債務(wù)人協(xié)商
C.使債務(wù)人的抗辯只能針對債務(wù)人 D.只轉(zhuǎn)讓主權(quán)利,不轉(zhuǎn)讓從權(quán)利
51.合同標(biāo)的物提存后,債權(quán)人領(lǐng)取提存物的權(quán)利自提存之日起[ C ]年內(nèi)不行使而消滅。
A.1 B.2 C.5 D.20
52.債權(quán)人領(lǐng)取提存物的權(quán)利消滅后,提存物歸[ C ]所有。
A.債務(wù)人 B.債權(quán)人 C.國家 D.提存機構(gòu)
53.在合同權(quán)利義務(wù)終止的原因中,[ A ]是最主要和最常見的原因。
A.債務(wù)清償 B.合同解除 C.免除債務(wù) D.債務(wù)抵消
54.違反合同承擔(dān)違約責(zé)任的形式有[ C ]。
A.返還財產(chǎn) B.追繳財產(chǎn) C.支付賠償金 D.抵押財產(chǎn)
55.仲裁委員會的仲裁裁決做出以后,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行。當(dāng)一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決時,另一方當(dāng)事人可以依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定向[ B ]申請執(zhí)行。
A當(dāng)?shù)厝嗣裾?B.人民法院 C.仲裁委員會 D.調(diào)解委員會
56.人民法院受理合同訴訟案件的管轄權(quán)與當(dāng)事人在合同中約定的[ C ]有關(guān)。
A.違約責(zé)任 B.履行期限 C.履行地點 D.履行方式
57.仲裁庭的首席仲裁員由[ C ]選定。
A.仲裁申請人 B.未申請仲裁的糾紛當(dāng)事人
C.當(dāng)事人共同 D.人民法院
58.一個施工合同的當(dāng)事人在合同中未選擇協(xié)議管轄,發(fā)生糾紛后,施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)向[ B ]人民法院提出訴訟申請。
A.施工企業(yè)所在地 B.工程所在地 C.合同簽訂地 D.建設(shè)單位所在地
59.建設(shè)項目施工許可證的申請者是[ A ]。
A.建設(shè)單位 B.施工單位
C.監(jiān)理單位 D.建設(shè)項目主管部門
60.建設(shè)項目應(yīng)當(dāng)在領(lǐng)取施工許可證后的[ B ]個月內(nèi)開工。
A.1 B.3 C.6 D.12
61.建設(shè)單位領(lǐng)取了施工許可證不能按期開工的應(yīng)當(dāng)申請延期,延期以[ B ]次為限。
A.1 B.2 C.3 D.4
62.中止施工[ D ]個月以上的工程恢復(fù)施工前,應(yīng)當(dāng)報發(fā)證機關(guān)核驗施工許可證。
A.1 B.3 C.6 D.12
63.建筑工程監(jiān)理是監(jiān)理單位代表[ A ]實施監(jiān)督的一種行為。
A.建設(shè)單位 B.設(shè)計單位 C.施工單位 D.國家
64.在保險合同中,按照保險合同負(fù)有支付保險費義務(wù)的人是[ B ]。
A.保險人 B.投保人 C.被保險人 D.受益人
65.對一個邀請招標(biāo)的工程,必須向[ B ]以上的潛在投標(biāo)人發(fā)出邀請。
A.2家 B.3家 C.5家 D.7家
66.招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的修改或者澄清,應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投
標(biāo)文件截止時間至少[ B ]日前,以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人
A.5 B.15 C.20 D.30
67.招標(biāo)投標(biāo)活動的公開原則首先要求( A )要公開。
A. 招標(biāo)活動的信息 B.評標(biāo)委員會成員的名單
C.工程設(shè)計文件 D.評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
68.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的( C ),必須通過國家指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他公共媒介發(fā)布。
A.資格預(yù)審公告 B.投標(biāo)邀請書
C.招標(biāo)公告 D,評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
69.標(biāo)信息公開是相對的,對于一些需要保密的事項是不可以公開的。如(A )在確定中標(biāo)結(jié)果之前就不可以公開。
A.評標(biāo)委員會成員名單 B.投標(biāo)邀請書
C.資格預(yù)審公告 D.招標(biāo)活動的信息
70.評標(biāo)時,( C )應(yīng)當(dāng)明確、嚴(yán)格,對所有在投標(biāo)截止日期以后送到的投標(biāo)書都應(yīng)拒收,與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人員都不得作為評標(biāo)委員會的成員。
A.評標(biāo)程序 B.評標(biāo)時間
C.評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) D.評標(biāo)方法
71.招標(biāo)投標(biāo)活動的公正原則與公平原則的共同之處在于創(chuàng)造一個公平合理、( B )的投標(biāo)機會。
A.自由競爭 B.平等競爭
C.表現(xiàn)企業(yè)實力 D.展示企業(yè)業(yè)績
72.誠實信用是民事活動的一項基本原則,招標(biāo)投標(biāo)活動是以( B)為目的的民事活動,當(dāng)然也適用這一原則。
A.承攬工程任務(wù) B.簽訂承包合同
C.確定中標(biāo)企業(yè) D.訂立采購合同
73.在投標(biāo)的過程中,如果投標(biāo)人假借別的企業(yè)的資質(zhì),弄虛作假來投標(biāo)即違反了( C )這一原則。
A.公開 B.公平
C.誠實信用 D.公正
74.按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,如果一方在訂立合同的過程中違背了誠實信用的原則并給對方造成了實際的損失,責(zé)任方將承擔(dān)( B )的責(zé)任。
A.賠償、 B.締約過失
C.降低資質(zhì)等級 D.吊銷資質(zhì)證書
75.下列不屬于《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項目的是( C )。
A.煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目
B.鐵路、公路、管道、水運、航空等交通運輸項目
C.商品住宅,包括經(jīng)濟(jì)適用住房
D.生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目
76.下列不屬于《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目的是( A )。
A.郵政、電信樞紐、通信、信息網(wǎng)絡(luò)等郵電通訊項目
B.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目
C.商品住宅,包括經(jīng)濟(jì)適用住房
D.科技、教育、文化等項目
77.《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中規(guī)定施工單項合同估算價在( A )萬元人民幣以上的,必須進(jìn)行招標(biāo)。
A.200 B.100
C.150 D.250
78.《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中規(guī)定重要設(shè)備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在( B )萬元人民幣以上的,必須進(jìn)行招標(biāo)。
A.200 B.100
C.150 D.50
79.《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中規(guī)定勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購,單項合同估算價在( D )萬元人民幣以上的,必須進(jìn)行招標(biāo)。
A.20 B.100
C.150 D.50
80.《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中規(guī)定項目總投資額在( B )萬元人民幣以上的,必須進(jìn)行招標(biāo)。
A,2000 B.3000
C.1000 D.4000
81.應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的工程建設(shè)項目在( B )后,已滿足招標(biāo)條件的,均應(yīng)成立招標(biāo)組織,組織招標(biāo),辦理招標(biāo)事宜。
A.進(jìn)行可行性研究 B.辦理報建登記手續(xù)
C.選擇招標(biāo)代理機構(gòu) D.發(fā)布招標(biāo)信息
82.應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的工程建設(shè)項目,根據(jù)招標(biāo)人是否具有( C ),可以將組織招標(biāo)分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種情況。
A.招標(biāo)資質(zhì) B.招標(biāo)許可
C.招標(biāo)的條件與能力 D.評標(biāo)專家
83.《招標(biāo)投標(biāo)法》第12條規(guī)定:“依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目,招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜的,應(yīng)當(dāng)向有關(guān)行政監(jiān)督部門( B )。
A.申請 B.備案
C.通報 D.報批
84.《招標(biāo)投標(biāo)法》第19條規(guī)定,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項目的( D )編制招標(biāo)文件。
A投資 B.建設(shè)規(guī)模
C.占地面積 D.特點和需要
85.下列不屬于招標(biāo)文件內(nèi)容的是( D )。
A.投標(biāo)邀請書 且設(shè)計圖紙
C.合同主要條款 D.財務(wù)報表
86.招標(biāo)人不得以任何方式限制或排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或其他組織參加投標(biāo)體現(xiàn)( A )原則。
A.公平 B.保密
C.及時 D.公開
87.《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定:“招標(biāo)人采用邀請招標(biāo)方式,應(yīng)當(dāng)向( B )個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書!
A.二 B.三
C.四 D.五
88.招標(biāo)文件、圖紙和有關(guān)技術(shù)資料發(fā)放給通過資格預(yù)審獲得投標(biāo)資格的投標(biāo)單位。投標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對,核對無誤后以( D )形式予以確認(rèn)。
A.會議 B.電話
C.口頭 D.書面
89.《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》第15條規(guī)定:“對招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的收費應(yīng)當(dāng)合理,不得以營利為目的。對于所附的設(shè)計文件,招標(biāo)人可以向投標(biāo)人酌收( A )”。
A.押金 B.成本費
C.手續(xù)費 D.租金
90.招標(biāo)文件發(fā)售后,招標(biāo)人要在招標(biāo)文件規(guī)定的時間內(nèi)組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場,了解工程現(xiàn)場和周圍環(huán)境情況,并對潛在投標(biāo)人針對( B )及現(xiàn)場提出的問題進(jìn)行答疑。
A.設(shè)計圖紙 B.招標(biāo)文件
C.地質(zhì)勘察報告 D.合同條款
91.投標(biāo)人拿到招標(biāo)文件后,應(yīng)進(jìn)行全面細(xì)致的調(diào)查研究。若有疑問或不清楚的問題需要招標(biāo)人予以澄清和解答的,應(yīng)在收到招標(biāo)文件后的( C )內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出。
A.半個月 B.10 日
C.一定期限 D.1周
92.投標(biāo)人對招標(biāo)文件或者在現(xiàn)場踏勘中如果有疑問或有不清楚的問題,應(yīng)當(dāng)用( A )的形式要求招標(biāo)人予以解答。
A.書面 B.電話
C.口頭 D.會議
93.《招標(biāo)投標(biāo)法》第24條規(guī)定:“依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目,自招標(biāo)文件開始發(fā)放之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,最短不得少于( C )日”。
A.10 B.15
C.20 D.7
94.下列哪項內(nèi)容在開標(biāo)前不應(yīng)公開( C )。
A.招標(biāo)信息公開 B.開標(biāo)程序公開
C.評標(biāo)委員會成員的名單 D.評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)公開
95.《招標(biāo)投標(biāo)法》第28條規(guī)定:“招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后,應(yīng)當(dāng)( D ),不得開啟。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。”
A.登記備案 B.簽收送審
C.集中上報 D.簽收保存
96.招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后,應(yīng)當(dāng)向投標(biāo)人出具標(biāo)明簽收人和簽收時間的( A ),在開標(biāo)前任何單位和個人不得開啟投標(biāo)文件。
A.憑證 B.回執(zhí)
C.協(xié)議 D.收條
97.提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于( A )個的,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。重新招標(biāo)后投標(biāo)人仍少于這個數(shù),屬于必須審批的工程建設(shè)項目,報經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后可以不再進(jìn)行招標(biāo);其他工程建設(shè)項目,招標(biāo)人可自行決定不再進(jìn)行招標(biāo)。
A.3 B.4
C.2 D.5
98.必須進(jìn)行招標(biāo)的項目而不招標(biāo)的,將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)的,責(zé)令限期改正,可以處項目合同金額( C )的罰款。
A.3‰以上5‰以下 B.10‰以上15‰以下
C.5‰以上10‰以下 D.15‰以上20‰以下
99.招標(biāo)人以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的,對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇的,強制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)的,或者限制投標(biāo)人之間競爭的,責(zé)令改正,可以處( B )萬元的罰款。
A.1 B.1~5
C.5~10 D.10
100.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的招標(biāo)人向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況的,或者泄露標(biāo)底的,給予警告,可以并處( A )萬元的罰款。
A.1~10 B.10~15
C.15~20 D.20
101.我國招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定,開標(biāo)時間應(yīng)為( A )。
A.提交投標(biāo)文件截止時間 B.提交投標(biāo)文件截止時間的次日
C.提交投標(biāo)文件截止時間的7日后 D.其他約定時間
102.我國招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定,開標(biāo)地點應(yīng)為( C )。
A.招標(biāo)人辦公地點 B.招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點
C.政府指定的地點 D.招標(biāo)代理機構(gòu)辦公地點
103.根據(jù)我國招標(biāo)投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定,下列不符合開標(biāo)程序的是( C )。
A.開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間公開進(jìn)行
B.開標(biāo)地點應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點
C.開標(biāo)由招標(biāo)人主持,邀請部分投標(biāo)人參加
D.開標(biāo)時都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀
104.我國招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定,開標(biāo)應(yīng)由( C )主持。
A.地方政府相關(guān)行政主管部門 B.招標(biāo)代理人
C.招標(biāo)人 D.中介機構(gòu)
105.我國招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定,評標(biāo)應(yīng)由( D )依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。
A.地方政府相關(guān)行政主管部門 B.招標(biāo)代理人
C.中介機構(gòu) D.招標(biāo)人
106.關(guān)于評標(biāo)委員會成員的義務(wù),下列說法中錯誤的是( B )。
A.評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正地履行職務(wù)
B.評標(biāo)委員會成員不得接觸投標(biāo)人
C.評標(biāo)委員會成員不得透露對投標(biāo)文件的評審情況
D.評標(biāo)委員會成員不得透露中標(biāo)候選人的推薦情況
107.評標(biāo)委員會中,技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的( D )。
A.五分之三 B.五分之四
C.三分之一 D.三分之二
108.招標(biāo)文件未對匯率標(biāo)準(zhǔn)和匯率風(fēng)險作出規(guī)定的,匯率風(fēng)險由( B )。
A.招標(biāo)人 B.投標(biāo)人
C.招標(biāo)人和投標(biāo)人 D.銀行
109.投標(biāo)文件中的大寫金額和小寫金額不一致的,應(yīng)( B )。
A.以小寫金額為準(zhǔn) B.以大寫金額為準(zhǔn)
C.由投標(biāo)人確認(rèn) D.由招標(biāo)人確認(rèn)
110.有效投標(biāo)少于( A )個的,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。
A.3 B.4
C.5 D.6
111.關(guān)于評標(biāo)報告,錯誤的說法是( B )。
A.評標(biāo)委員會完成評標(biāo)后,應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書面評標(biāo)報告
B.評標(biāo)委員會完成評標(biāo)后,應(yīng)當(dāng)向投標(biāo)人提出書面評標(biāo)報告
C.評標(biāo)報告由評標(biāo)委員會全體成員簽字
D.評標(biāo)委員會成員拒絕在評標(biāo)報告上簽字且不陳述其不同意見和理由的,視為同 意評標(biāo)結(jié)論
112.建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是以訂立建設(shè)工程合同為目的的民事活動。從合同法意義上講,招標(biāo)人發(fā)出的中標(biāo)通知書是( C )。
A.要約 B.要約邀請
C. 承諾
D.承諾要約
113.締約過失責(zé)任發(fā)生在( C )
A.中標(biāo)前
B.中標(biāo)后
C.合同成立前
D.合同成立后
114.招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起( B )日內(nèi),按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同
A.15 B.30
C.45 D.60
115.中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件的規(guī)定提交履約擔(dān)保的,將失去訂立合同的資格,其提交的投標(biāo)擔(dān)保( C )。
A.退還一部分 B.全部退還
C.不退還 D.不退還并且追加罰金
二、多項選擇題
1、工程建設(shè)法律關(guān)系的構(gòu)成要素包括( ABC ).
A.主體 B.客體
C.內(nèi)容 D.事件 E.行為
2.建設(shè)法律關(guān)系主體,主要是指參加或管理、監(jiān)督建設(shè)活動,受建設(shè)工程法律規(guī)范
調(diào)整,在法律上享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)的( ABE )。
A.自然人 B.法人
C.協(xié)會 D.政黨
E.其他組織
3.在我國的民法通則中,自然人包括( ACD )。
A.公民 B.行為
C.外國人 D.無國籍的人
E.專業(yè)技術(shù)人員
4.企業(yè)法人包括(ADE )。
A.國有企業(yè)法人 B.合伙企業(yè)
C.商會法人 D.有限責(zé)任公司
E.外資企業(yè)法人
5.非企業(yè)法人包括(ACD )。
A.機關(guān)法人 B.附屬性醫(yī)院
C.社會團(tuán)體法人 D.事業(yè)單位法人
E.地方各級人民政府的職能部門
6.法律關(guān)系的客體包括(BCDE )。
A.人 B.財
C.物 D.行為
E.非物質(zhì)財富
7.法律羊系的變更,是指法律關(guān)系的(ABC )發(fā)生變化。
A.主體 且內(nèi)容
C.客體 D.事件
E.行為
8.法律關(guān)系的終止,分為( BDE )。
A.權(quán)利終止 B.自然終止
C.義務(wù)終止 D.違約終止
E.協(xié)議終止
9.法律事實按是否包含當(dāng)事人的意志分為事件和行為兩類。其中,行為通常表現(xiàn)為(ABCE )。
A.民事法律行為 B.行政行為
C.違法行為 D.自然行為
E.司法行為
10.法律行為的成立要件有(ACDE )。
A.法律行為主體具有相應(yīng)的民事權(quán)利能力和行為能力
B.經(jīng)過登記或備案等程序
C.行為人意思表示真實
D.行為內(nèi)容合法
E.行為形式合法
11.行為內(nèi)容合法是法律行為的成立要件之一。該要件要求行為人實施的民事行為(ABCD )。
A.不違反法律 B.不違反行政法規(guī)
C.不得違背社會公德 D.不得損害社會公共利益
E.不得違背風(fēng)俗習(xí)慣
12.在代理關(guān)系中,通常涉及的關(guān)系主體為(BCE )。
A.代理權(quán)人 B.代理人
C.被代理人 D.受托人
E.第三人
13.代理的種類有( ADE )。
A.委托代理 B.邀請代理
C.約定代理 D.法定代理
E.指定代理
14.被代理人在委托代理活動中應(yīng)注意下列問題(ADE )。
A.被代理人應(yīng)慎重選擇代理人 B.被代理人不得取消委托
C.被代理人不得更換代理人 D.委托授權(quán)的范圍要明確
E.委托代理的事項必須合法
15.代理人在代理活動中應(yīng)注意下列問題(ABCE )。
A.應(yīng)在代理權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行代理活動 B.應(yīng)親自進(jìn)行代理活動
C.應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé) D.應(yīng)嚴(yán)格按被代理人的指示活動
E.不得濫用代理權(quán)
16.下列選項中( ACDE )屬于委托代理終止的原因。
A.代理期限屆滿 B.被代理人取得民事行為能力
C.代理人辭去委托 D.代理人死亡
E.代理事務(wù)完成
17.債權(quán)的客體可以是( ACDE ),物權(quán)的客體則只能是物。
A.財 B.人
C.物 D.行為
E.智力成果
18.債因以下事實而消滅,即( ABCD )。
A.履行 B.提存
C.混同 D.免除
E.請求
19.物權(quán)的民法保護(hù)方法包括(ACDE )。
A.請求確認(rèn)物權(quán) B.請求給予更新
C.請求排除妨礙 D.請求返還原物
E.請求損失賠償
20.我國承認(rèn)并以法律形式加以保護(hù)的主要知識產(chǎn)權(quán)有(ABCE )。
A.著作權(quán) B.專利權(quán)
C.商業(yè)秘密 D.發(fā)明權(quán)
E.商標(biāo)權(quán)
21.知識產(chǎn)權(quán)的基本特征有(ABCE )。
A.專有性 B.時間性
C.地域性 D.盈利性
E.具有人身權(quán)和財產(chǎn)權(quán)的雙重屬性
22.專利權(quán)的主體包括(ABCD )。
A.發(fā)明人 B.合法受讓人
C.社會組織 D.外國人與外國人組織
E.發(fā)現(xiàn)人
23.商標(biāo)侵權(quán)行為包括(ABE )。
A.非法使用他人注冊商標(biāo) B.銷售偽造的商標(biāo)標(biāo)識
C.制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識 D.銷售他人注冊商標(biāo)的商品
E.擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識
24.訴訟時效的種類包括( ABDE )。
A.普通訴訟時效 B.短期訴訟時效
C.中期訴訟時效 D.權(quán)利的最長保護(hù)期限
E.特殊訴訟時效
25.下列選項中( ABDE )訴訟時效為1年。
A.身體受到傷害要求賠償?shù)?B.延付或拒付租金的
C. 技術(shù)進(jìn)出口合同爭議的 D.出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的
E.寄存財物被丟失或損毀的
26.《招標(biāo)投標(biāo)法》第5條規(guī)定:“招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循( ABCD )原則.
A.公開 B.公平
C.誠實信用 D.公正
E.平等
27.采用公開招標(biāo)方式,( ACDE )等都應(yīng)當(dāng)公開
A.評標(biāo)的程序
B.評標(biāo)人的名單
C.開標(biāo)的程序
D.評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)
E.中標(biāo)的結(jié)果
28.招標(biāo)投標(biāo)活動的公平原則體現(xiàn)在(ABCE )等方面。
A.要求招標(biāo)人或評標(biāo)委員會嚴(yán)格按照規(guī)定的條件和程序辦事
B.平等地對待每一個投標(biāo)競爭者
C.不得對不同的投標(biāo)競爭者采用不同的標(biāo)準(zhǔn)
D.投標(biāo)人不得假借別的企業(yè)的資質(zhì),弄虛作假來投標(biāo)
E.招標(biāo)人不得以任何方式限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的法人或者其他組織
參加投標(biāo)
29. 工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍包括(ACDE )。
A.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目
B.施工單項合同估算價在100萬元人民幣以上的
C.關(guān)系社會公共利益、公眾安全的大型基礎(chǔ)設(shè)施項目
D.使用國際組織或者外國政府資金的項目
E.關(guān)系社會公共利益、公眾安全的大型公用事業(yè)項目
30.《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)
設(shè)施項目包括( ABDE )等。
A.防洪、灌溉、排澇、引(洪)水、灘涂治理、水土保持、水利樞紐等水利項目
B.道路、橋梁、地鐵和輕軌交通、污水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共
停車場等城市設(shè)施項目
C.用于食品加工的飲食基地建設(shè)項目
D.生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目
E. 郵政、電信樞紐、通信、信息網(wǎng)絡(luò)等郵電通訊項目
31.《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中關(guān)系社會公共利益、公眾安全的公用事業(yè)項目包括(BCD )等。
A.生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目
B.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目
C.商品住宅,包括經(jīng)濟(jì)適用住房
D.科技、教育、文化等項目
E.鐵路、公路、管道、水運、航空等交通運輸項目
32.《招標(biāo)投標(biāo)法》第66條規(guī)定:( ACD )等特殊情況,不適宜進(jìn)行招標(biāo)的項目,按國家規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)。
A.涉及國家安全、國家秘密
B.使用國際組織或者外國政府資金的項目
C.搶險救災(zāi)
D.利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農(nóng)民工
E.生態(tài)環(huán)境保護(hù)項目
33.《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》第8條規(guī)定:建設(shè)項目(CDE ),經(jīng)項目主管部門批準(zhǔn),可以不進(jìn)行招標(biāo)。
A.與科技、教育、文化相關(guān)的 B.涉及生態(tài)環(huán)境保護(hù)的
C建筑藝術(shù)造型有特殊要求的 D.勘察、設(shè)計采用特定專利的
E.勘察、設(shè)計采用專有技術(shù)的
34.國家發(fā)展和改革委員會等7部委令第38號發(fā)布的《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》第12條規(guī)定(ABCE )項目可不進(jìn)行招標(biāo)。
A.施工主要技術(shù)采用特定的專利或者專有技術(shù)的
B.施工企業(yè)自建自用的工程,該施工企業(yè)資質(zhì)等級符合工程要求的
C.在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程,原中標(biāo)人仍具備承包能力的
D.使用國際組織或者外國政府資金的項目
E.涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災(zāi)而不適宜招標(biāo)的
35.計劃招標(biāo)的項目在招標(biāo)之前需向政府主管機構(gòu)提交招標(biāo)申請書。招標(biāo)申請書的主
要內(nèi)容包括(ABDE )等。
A.招標(biāo)單位的資質(zhì) B.招標(biāo)工程具備的條件
C.招標(biāo)工程設(shè)計文件 D.?dāng)M采用的招標(biāo)方式
E.對投標(biāo)人的要求
36.招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括(BCDE )等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款.
A.招標(biāo)工程的報批文
B.招標(biāo)項項目的技術(shù)要求 C.對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)
D.投標(biāo)報價要求
E. 評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
37.投標(biāo)邀請書的內(nèi)容應(yīng)載明( ABCD )等事項。
A.標(biāo)項目的性質(zhì)、數(shù)量 B.招標(biāo)人的名稱和地址
C.招標(biāo)項目的實施地點和時間 D.取招標(biāo)文件的辦法 ,
E.招標(biāo)人的資質(zhì)證明
38.投標(biāo)人在去現(xiàn)場踏勘之前,應(yīng)先仔細(xì)研究招標(biāo)文件有關(guān)概念的含義和各項要求,
特別是招標(biāo)文件中的(ABDE )。
A.工作范圍 B.專用條款
C.工程地質(zhì)報告 D.設(shè)計圖紙
E.設(shè)計說明
39.招標(biāo)人出現(xiàn)(ABE )行為的,責(zé)令限期改正,可以處項目合同金額5‰以上10‰以
下的罰款。
A.必須進(jìn)行招標(biāo)的項目而不招標(biāo)的 B.將必須進(jìn)行招標(biāo)的項目化整為零
C.對已發(fā)出的招標(biāo)文件隨意進(jìn)行修改 D.沒有取得招標(biāo)資格的
E.以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)
40.招標(biāo)人出現(xiàn)(ABCE )行為的,責(zé)令改正,可以處1 萬元以上5萬元以下的罰款。
A對潛在投標(biāo)人實行歧視待遇
B.強制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)
C.招標(biāo)人以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的
D.不具備招標(biāo)條件
E.限制投標(biāo)人之間競爭
41.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的招標(biāo)人出現(xiàn)(ABD )行為的,給予警告,可以并處1萬
元以上10萬元以下的罰款;對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。上述所列行為影響中標(biāo)結(jié)果的,中標(biāo)無效。
A.向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量
B.向他人透露可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況
C.轉(zhuǎn)借招標(biāo)資質(zhì)證書
D.泄露標(biāo)底
E.以營利為目的對招標(biāo)文件收取非法所得
42.招標(biāo)人出現(xiàn)(ABCE )行為的,責(zé)令改正,可以處中標(biāo)項目金額5‰以上10‰以下的罰款。
A.在評標(biāo)委員會依法推薦的中標(biāo)候選人以外確定中標(biāo)人的
B.在所有投標(biāo)被評標(biāo)委員會否決后自行確定中標(biāo)人的
C.與中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同的
D.對投標(biāo)人不進(jìn)行資質(zhì)審查
E.招標(biāo)人、中標(biāo)人訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的
43.我國招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定,開標(biāo)時由(BE)檢查投標(biāo)文件密封情況,確認(rèn)無誤后當(dāng)眾
拆封。
A.招標(biāo)人 B投標(biāo)人或投標(biāo)人推選的代表
C.評標(biāo)委員會 D.地方政府相關(guān)行政主管部門
E.公證機構(gòu)
44.《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》中規(guī)定的無效投標(biāo)文件包括( ACD )。
A.投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件的要求予以密封的
B.投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡潦草,但可以辨認(rèn)的
C投標(biāo)人未提供投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金的
D.投標(biāo)文件中的投標(biāo)函蓋有投標(biāo)人的企業(yè)印章,未蓋企業(yè)法定代表人印章的
E.投標(biāo)文件中的投標(biāo)函蓋有投標(biāo)人的企業(yè)印章和企業(yè)法定代表人委托人印章的
45.<<程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》中規(guī)定的無效投標(biāo)文件包括( ABCE )。
A.未按規(guī)定的格式填寫
B.在一份投標(biāo)文件中對同一招標(biāo)項目報有多個報價的
C.投標(biāo)人名稱與資格預(yù)審時不一致的
D. 無法定代表人蓋章,只有單位蓋章和法定代表人授權(quán)的代理人簽字的
E. 無單位蓋章的
46.評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)人可以由(BD )
A.政府指定
B.評標(biāo)委員會成員推舉產(chǎn)生
C.投標(biāo)人推舉產(chǎn)生 D.招標(biāo)人確
E.中介機構(gòu)推薦
47.《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》中規(guī)定的廢標(biāo)包括(ACDE )。
A.以虛假方式謀取中標(biāo) B.提供了不完整的技術(shù)信息
C.拒不對投標(biāo)文件澄清和說明 D.拒不對投標(biāo)文件改正
E.未能在實質(zhì)上響應(yīng)的投標(biāo)
48.《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》中規(guī)定的投標(biāo)文件重大偏差包括(ABCE)
A.沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)擔(dān)保
B.投標(biāo)文件沒有投標(biāo)人授權(quán)代表簽字和加蓋公章
C.投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限
D.提供了不完整的技術(shù)信息和數(shù)據(jù)
E.投標(biāo)文件附有招標(biāo)人不能接受的條件
49.關(guān)于細(xì)微偏差的說法,正確的選項包括(ABD )。
A.在實質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件要求,但在個別地方存在漏項
B.在實質(zhì)上。向應(yīng)了招標(biāo)文件要求,但提供了不完整的技術(shù)信息和數(shù)據(jù)
C.補正遺漏會對其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果
D.細(xì)微偏差不影響投標(biāo)文件的有效性
E.細(xì)微偏差將導(dǎo)致投標(biāo)文件成為廢標(biāo)
50.下列有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)簽訂合同的說明,正確的是(ABD)
A.應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30天內(nèi)簽訂合同
B.招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議
C.招標(biāo)人和中標(biāo)人可以通過合同談判對原招標(biāo)文件、投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容作出
修改
D.如果招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保,招標(biāo)人應(yīng)向中標(biāo)人提供同等數(shù)額的工
程款支付擔(dān)保
E.中標(biāo)人不與招標(biāo)人訂立合同的,應(yīng)取消其中標(biāo)資格,但投標(biāo)保證金應(yīng)予退還
三、簡答題
1. 什么是工程建設(shè)?
2. 建筑市場的含義和特點。
3. 什么是法人?法人成立的條件如何?
4. 什么是代理?代理有哪些特征和種類。
5. 什么是無權(quán)代理?具體有哪些情況?
6. 導(dǎo)致委托代理關(guān)系終止的原因是什么?
7. 什么是法律關(guān)系?民事法律關(guān)系客體包括哪些?
8. 什么是法律事實?法律事實分為哪兩類?
9. 申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備哪些條件?
10. 國家對領(lǐng)取施工許可證后有哪些規(guī)定?
11. 工程監(jiān)理的主要內(nèi)容包括哪些?
12. 合同和合同法的定義如何?
13. 合同法的基本原則是什么?
14. 合同的內(nèi)容主要包括哪些方面,合同形式如何?
15. 什么是要約?要約所必須具備的條件如何?
16. 要約和要約邀請的區(qū)別如何?
17. 什么是承諾?有效承諾的條件如何?
18. 合同擔(dān)保有哪幾種形式?質(zhì)押和抵押有何不同?
19. 無效合同有哪些類型?什么是合同糾紛?合同糾紛的處理順序如何?
20. 違約責(zé)任有哪些承擔(dān)方式?
21. 什么是違約金?有何特點?
22. 定金的含義,特點是什么?
23. 招投標(biāo)活動所應(yīng)當(dāng)遵守的基本原則是什么?
24. 必須進(jìn)行招標(biāo)的工程建設(shè)項目范圍是如何規(guī)定的?
25. 哪些項目可以不進(jìn)行招標(biāo)?
26. 投標(biāo)文件應(yīng)包含哪些內(nèi)容?
27. 建設(shè)項目投標(biāo)有哪些技巧和策略?開標(biāo)時宣布廢標(biāo)的條件一般有哪些?
28. 工程項目開標(biāo)的一般程序如何?
29. 哪些情況出現(xiàn)時,投標(biāo)文件出現(xiàn)重大偏差?
30. 合同談判應(yīng)注意的事項有哪些?
31. 施工合同訂立應(yīng)具備的條件有哪些?
32. 施工合同組成及解釋順序如何?
33. 施工合同工程款糾紛的防范措施有哪些?
34. 風(fēng)險防范的一般方法有哪些?
35. 什么是不可抗力?有何法律規(guī)定?
36. 索賠依據(jù)和證據(jù)包括哪些?
37. 索賠的原則如何?費用和工期如何計算?
38. 索賠的程序如何?成立的必要條件如何?
39. 索賠報告應(yīng)包括哪些內(nèi)容?
40. 工程施工過程中索賠的技巧有哪些?
41. 什么的FIDIC條款?應(yīng)包括哪些內(nèi)容?
四、案例分析題
案例1.
背景:
某大型工程,由于技術(shù)難度大,對施工單位的施工設(shè)備和同類工程施工經(jīng)驗要求高,而且對工期的要求也比較緊迫。建設(shè)單位在對有關(guān)單位和在建工程考察的基礎(chǔ)上,僅邀請了3家國有一級施工企業(yè)參加投標(biāo),并預(yù)先與咨詢單位和該3家施工單位共同研究確定了施工方案。業(yè)主要求投標(biāo)單位將技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別裝,訂報送。經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定的評標(biāo)規(guī)定如下:
1.技術(shù)標(biāo)共30分,其中施工方案10分(因已確定施工方案,各投標(biāo)單位均得10分)、
施工總工期10分、工程質(zhì)量10分。滿足業(yè)主總工期要求(36個月)者得4分,每提前1個
月加1分,不滿足者不得分;自報工程質(zhì)量合格者得4分,自報工程質(zhì)量優(yōu)良者得6分(若實際工程質(zhì)量未達(dá)到優(yōu)良將扣罰合同價的2%),近三年內(nèi)獲魯班工程獎每項加2分,獲省優(yōu)工程獎每項加1分。
2.商務(wù)標(biāo)共70分。報價不超過標(biāo)底(35 500萬元)的±5%者為有效標(biāo),超過者為廢標(biāo)。報價為標(biāo)底的98%者得滿分(70分),在此基礎(chǔ)上,報價比標(biāo)底每下降1%,扣1分,每上升1%,扣2分(計分按四舍五人取整)。
各投標(biāo)單位的有關(guān)情況列于表1—1。
表1-1 各投標(biāo)單位標(biāo)書主要數(shù)據(jù)表
投標(biāo)單位 報價(萬元) 總工期(月) 自報工程質(zhì)量 魯班工程獎 省優(yōu)工程獎
A 35.642 33 優(yōu)良 1 1
B 34.364 31 優(yōu)良 0 2
C 33.867 32 合格 0 1
問題:
1.該工程采用邀請招標(biāo)方式且僅邀請3家施工單位投標(biāo),是否違反有關(guān)規(guī)定?為什么?
2.請按綜合得分者中標(biāo)的原則確定中標(biāo)單位。
3.若改變該工程評標(biāo)的有關(guān)規(guī)定,將技術(shù)標(biāo)增加到40分,其中施工方案20分(各投標(biāo)單位均得20分),商務(wù)標(biāo)減少為60分,是否會影響評標(biāo)結(jié)果?為什么?若影響,應(yīng)由哪家施工單位中標(biāo)?
分析要點:
本案例考核招標(biāo)方式和評標(biāo)方法的運用。要求熟悉邀請招標(biāo)的運用條件及有關(guān)規(guī)定,并能根據(jù)給定的評標(biāo)辦法正確選擇中標(biāo)單位。本案例所規(guī)定的評標(biāo)辦法排除了主觀因素,因而各投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)的得分均為客觀得分。但是,這種“客觀得分”是在主觀規(guī)定的評標(biāo)方法的前提下得出的,實際上不是絕對客觀的。因此,當(dāng)各投標(biāo)單位的得分較為接近時,需要慎重決策。
問題3實際上是考核對評標(biāo)方法的理解和靈活運用。根據(jù)本案例給定的評標(biāo)方法,這樣改變評標(biāo)的規(guī)定并不影響各投標(biāo)單位的得分,因而不會影響評標(biāo)結(jié)果。若通過具體計算才得出結(jié)論,即使答案正確,也是不能令人滿意的。
答案:
問題l:
答:不違反(或符合)有關(guān)規(guī)定。因為根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對于技術(shù)復(fù)雜的工程,允許采用邀請招標(biāo)方式,邀請參加投標(biāo)的單位不得少于3家。
問題2:
解:
(1) 計算各投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)得分,見表1-2。
表1-2 各投標(biāo)單位技術(shù)標(biāo)得分表
投標(biāo)單位 施工方案 總工期 工程質(zhì)量 合計
A 10 4+(36-33)×1=7 6+2+1=9 26
B 10 4+(36-31)×1=9 6+1×2=8 27
C 10 4+(36-32)×1=8 4+1=5 23
(2) 計算各投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)得分,見表1-3。
表1-3 各投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)得分表
投標(biāo)單位 報價(萬元) 報價與標(biāo)底的比例(%) 扣分 得分
A 35.642 35 642/35 500=100.4 (100.4-98)×2≈5 70-5=65
B 34.364 34 364/35 500=96.8 (98-96.8)×1≈1 70-1=69
C 33.867 33 867/35 500=95.4 (98-95.4)×1≈3 70-3=67
(3) 計算各投標(biāo)單位的綜合得分,見表1-4。
表1-4 各投標(biāo)單位綜合得分表
投標(biāo)單位 技術(shù)標(biāo)得分 商務(wù)標(biāo)得分 綜合得分
A 26 65 91
B 27 69 96
C 23 67 90
因為B公司綜合得分,故應(yīng)選擇B公司為中標(biāo)單位。
問題3:
答:這樣改變評標(biāo)辦法不會影響評標(biāo)結(jié)果,因為各投標(biāo)單位的技術(shù)標(biāo)得分均增加10分(20-10),而商務(wù)標(biāo)得分均減少10分(70-60),綜合得分不變。
案例2
背景:
某施工單位根據(jù)領(lǐng)取的某2 000平方米兩層廠房工程項目招標(biāo)文件和全套施工圖紙,采用低報價策略編制了投標(biāo)文件,并獲得中標(biāo)。該施工單位(乙方)于某年某月某日與建設(shè)單位(甲方)簽訂了該工程項目的固定價格施工合同。合同工期為8個月。甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后,因資金緊缺,口頭要求乙方暫停施工一個月。乙方亦口頭答應(yīng)。工程按合同規(guī)定期限驗收時,甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量有問題,要求返工。兩個月后,返工完畢。結(jié)算時甲方認(rèn)為乙方遲延交付工程,應(yīng)按合同約定償付逾期違約金。乙方認(rèn)為臨時停工是甲方要求的。乙方為搶工期,加快施工進(jìn)度才出現(xiàn)了質(zhì)量問題,因此遲延交付的責(zé)任不在乙方。甲方則認(rèn)為臨時停工和不順延工期是當(dāng)時乙方答應(yīng)的。乙方應(yīng)履行承諾,承擔(dān)違約責(zé)任。
問題:
1.該工程采用固定價格合同是否合適?
2.該施工合同的變更形式是否妥當(dāng)?此合同爭議依據(jù)合同法律規(guī)范應(yīng)如何處理?
分析要點:
本案例主要考核建設(shè)工程施工合同的類型及其適用性,解決合同爭議的法律依據(jù)。建
設(shè)工程施工合同以付款方式不同可分為:固定價格合同、可調(diào)價格合同和成本加酬金合同。根據(jù)各類合同的適用范圍,分析該工程采用固定價格合同是否合適。解決合同爭議的法律依據(jù)主要是《中華人民共和國合同法》與《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》的有關(guān)規(guī)定。
答案:
問題1:
答:因為固定價格合同適用于工程量不大且能夠較準(zhǔn)確計算、工期較短、技術(shù)不太復(fù)雜、風(fēng)險不大的項目。該工程基本符合這些條件,故采用固定價格合同是合適的。
問題2:
答:根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》的有關(guān)規(guī)定,建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采取書面形式,合同變更亦應(yīng)當(dāng)采取書面形式。若在應(yīng)急情況下,可采取口頭形式,但事后應(yīng)予以書面形式確認(rèn)。否則,在合同雙方對合同變更內(nèi)容有爭議時,只能以書面協(xié)議的內(nèi)容為準(zhǔn)。本案例中甲方要求臨時停工,乙方亦答應(yīng),是甲、乙方的口頭協(xié)議,且事后并未以書面的形式確認(rèn),所以該合同變更形式不妥。在竣工結(jié)算時雙方發(fā)生了爭議,對此只能以原合同規(guī)定為準(zhǔn)。施工期間,甲方未能及時支付工程款,應(yīng)對停工承擔(dān)責(zé)任,故應(yīng)當(dāng)賠償乙方停工一個月的實際經(jīng)濟(jì)損失,工期順延一個月。工程因質(zhì)量問題返工,造成逾期交付,責(zé)任在乙方,故乙方應(yīng)當(dāng)支付逾期交工一個月的違約金,因質(zhì)量問題引起的返工費由
乙方承擔(dān)。
案例3
背景:
某海濱城市為發(fā)展旅游業(yè),經(jīng)批準(zhǔn)興建一座三大酒店。該項目甲方于X X年10月10日分別與某建筑工程公司(乙方)和某外資裝飾工程公司(丙方)簽訂了主體建筑工程施工合同和裝飾工程施工合同。
合同約定主體建筑工程施工于當(dāng)年11月10日正式開工。合同日歷工期為2年5個月。因主體工程與裝飾工程分別為兩個獨立的合同,由兩個承包商承建,為保證工期,當(dāng)事人約定:主體與裝飾施工采取立體交叉作業(yè),即主體完成三層,裝飾工程承包者立即進(jìn)入裝飾作業(yè)。為保證裝飾工程達(dá)到三水平,業(yè)主委托監(jiān)理公司實施“裝飾工程監(jiān)理”。
在工程施工1年6個月時,甲方要求乙方將竣工日期提前2個月,雙方協(xié)商修訂施工方案后達(dá)成協(xié)議。
該工程按變更后的合同工期竣工,經(jīng)驗收后投入使用。
在該工程投入使用2年6個月后,乙方因甲方少付工程款起訴至法院。訴稱:甲方于該工程驗收合格后簽發(fā)了竣工驗收報告,并已開張營業(yè)。在結(jié)算工程款時,甲方本應(yīng)付工程總價款1600萬元人民幣,但只付1400萬元人民幣。特請求法庭判決被告支付剩余的200萬元及拖期的利息。
在庭審中,被告答稱:原告主體建筑工程施工質(zhì)量有問題,如:大堂、電梯間門洞、大廳墻面、游泳池等主體施工質(zhì)量不合格。因此,裝修商進(jìn)行返工,并提出索賠,經(jīng)監(jiān)理工程師簽字
報業(yè)主代表認(rèn)可,共支付15.2萬美元,折合人民幣125萬元。此項費用應(yīng)由原告承擔(dān)。另還有其他質(zhì)量問題,并造成客房、機房設(shè)備、設(shè)施損失計人民幣75萬元。共計損失200萬元人民幣,應(yīng)從總工程款中扣除,故支付乙方主體工程款總額為1400萬元人民幣。
原告辯稱:被告稱工程主體不合格不屬實,并向法庭呈交了業(yè)主及有關(guān)方面簽字的合格竣工驗收報告及業(yè)主致乙方的感謝信等證據(jù)。
被告又辯稱:竣工驗收報告及感謝信,是在原告法定代表人宴請我方時,提出為了企業(yè)晉級的情況下,我方代表才簽的字。此外,被告代理人又向法庭呈交業(yè)主被日本立成裝飾工程公司提出的索賠15.2萬美元(經(jīng)監(jiān)理工程師和業(yè)主代表簽字)的清單56件。
原告再辯稱:被告代表發(fā)言純系戲言,怎能以簽署竣工驗收報告為兒戲,請求法庭以文字為證。又指出:被告委托的監(jiān)理工程師監(jiān)理的裝飾合同,支付給裝飾公司的費用憑單,并無我方(乙方)代表的簽字認(rèn)可,因此不承擔(dān)責(zé)任。
原告最后請求法庭關(guān)注:從簽發(fā)竣工驗收報告到起訴前,乙方向甲方多次以書面方式提出結(jié)算要求。在長達(dá)2年多的時間里,甲方從未向乙方提出過工程存在質(zhì)量問題。
問題:
1.原、被告之間的合同是否有效?
2.主體工程施工質(zhì)量不合格時,業(yè)主應(yīng)采取哪些正當(dāng)措施?
3.對于乙方因工程款糾紛的起訴和甲方因工程質(zhì)量問題的起訴,法院應(yīng)否予以保護(hù)?
4.裝飾合同執(zhí)行中的索賠,是否對乙方具有約束力?
分析要點:
該案例主要考核如何依法進(jìn)行建設(shè)工程合同糾紛的處理。該案例所涉及的法律法規(guī)有:《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等。
答案:
答:合同雙方當(dāng)事人符合建設(shè)工程施工合同主體資格的要求,并且合同訂立形式與內(nèi)容均合法,所以原、被告之間的合同有效。
問題2:
答:根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》之規(guī)定,主體工程保修期為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限。在保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,業(yè)主應(yīng)及時通知承包商進(jìn)行修理。承包商在接到修理通知7日內(nèi)派人修理。承包商不在約定期限內(nèi)派人修理,業(yè)主可委托其他人員修理,保修費用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。
問題3:
答:根據(jù)我國《民法通則》之規(guī)定,向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期為2年,從當(dāng)事人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時起算。本案例中業(yè)主在直至庭審前的2年多時間里,一直未就質(zhì)量問題提出異議,已超過訴訟時效,所以,不予保護(hù)。而乙方自簽發(fā)竣工驗收報告后,向甲方多次以書面方式提出結(jié)算要求,其訴訟權(quán)利應(yīng)予保護(hù)。
問題4:
答:本案例中,主體工程合同與裝飾工程合同是兩個分別獨立的合同。如果確因主體工程質(zhì)量不合格,裝修商進(jìn)行返修向甲方提出索賠,根據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》之規(guī)
定,甲方應(yīng)在索賠事件發(fā)生28天內(nèi)向乙方發(fā)出索賠通知,否則乙方可不接受業(yè)主索賠要求。因此,本案例中裝飾合同執(zhí)行中的索賠對乙方無約束力。
案例4
背景:
某廠房建設(shè)場地原為農(nóng)田。按設(shè)計要求在廠房建造時,廠房地坪范圍內(nèi)的耕植土應(yīng)清除,基礎(chǔ)必須埋在老土層下2.00m處。為此,業(yè)主在“三通一平”階段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填壓實至一定設(shè)計標(biāo)高,故在施工招標(biāo)文件中指出,施工單位無須再考慮清除耕植土問題。然而,開工后,施工單位在開挖基坑(槽)時發(fā)現(xiàn),相當(dāng)一部分基礎(chǔ)開挖深度雖已達(dá)到設(shè)計標(biāo)高,但仍未見老土,且在基礎(chǔ)和場地范圍內(nèi)仍有一部分深層的耕植土和池塘淤泥等必須清除。
問題:
1.在工程中遇到地基條件與原設(shè)計所依據(jù)的地質(zhì)資料不符時,承包商應(yīng)該怎么辦?
2.根據(jù)修改的設(shè)計圖紙,基礎(chǔ)開挖要加深加大。為此,承包商提出了變更工程價格和展延工期的要求。請問承包商的要求是否合理?為什么?
3.對于工程施工中出現(xiàn)變更工程價款和工期的事件之后,甲、乙雙方需要注意哪些時效性問題?
4.對合同中未規(guī)定的承包商義務(wù),合同實施過程又必須進(jìn)行的工作,你認(rèn)為應(yīng)如何處理?
分析要點:
因地基條件變化引起的設(shè)計修改屬于工程變更的一種。該案例主要考核承包商遇到工程地質(zhì)條件發(fā)生變化時的工作程序,《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》對工程變更的有關(guān)規(guī)定,特別要注意有關(guān)時效性的規(guī)定。
答案:
問題1:
答:第一步,根據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》的規(guī)定,在工程中遇到地基條件與原設(shè)計所依據(jù)的地質(zhì)資料不符時,承包方應(yīng)及時通知甲方,要求對原設(shè)計進(jìn)行變更。
第二步,在建設(shè)工程施工合同文件規(guī)定的時限內(nèi),向甲方提出設(shè)計變更價款和工期順延的要求。甲方如確認(rèn),則調(diào)整合同;如不同意,應(yīng)由甲方在合同規(guī)定的時限內(nèi),通知乙方就變更價格協(xié)商,協(xié)商一致后,修改合同。若協(xié)商不一致,按工程承包合同糾紛處理方式解決。
問題2:
答:承包商的要求合理。因為工程地質(zhì)條件的變化,不是一個有經(jīng)驗的承包商能夠合理預(yù)見到的,屬于業(yè)主風(fēng)險;A(chǔ)開挖加深加大必然增加費用和延長工期。
問題3:
答:在出現(xiàn)變更工程價款和工期事件之后,主要應(yīng)注意:
(1)乙方提出變更工程價款和工期的時間;
(2)甲方確認(rèn)的時間;
(3)雙方對變更工程價款和工期不能達(dá)成一致意見時的解決辦法和時間。
問題4:
答:一般情況下,可按工程變更處理,其處理程序參見問題1答案的第二步,也可以另行委托施工。
案例5
背景:
某工程項目施工采用了包工包全部材料的固定價格合同。工程招標(biāo)文件參考資料中提供的用砂地點距工地4公里。但是開工后,檢查該砂質(zhì)量不符合要求,承包商只得從另一距 工地20公里的供砂地點采購。而在一個關(guān)鍵工作面上又發(fā)生了幾種原因造成的臨時停工: 5月20日至5月26日承包商的施工設(shè)備出現(xiàn)了從未出現(xiàn)過的故障;應(yīng)于5月24日交給承包商的后續(xù)圖紙直到6月10日才交給承包商;6月7日至6月12日施工現(xiàn)場下了該季節(jié)罕見的特大暴雨,造成了6月11日至6月14日的該地區(qū)的供電全面中斷。
問題:
1.由于供砂距離的增大,必然引起費用的增加,承包商經(jīng)過仔細(xì)認(rèn)真計算后,在業(yè)主指令下達(dá)的第3天,向業(yè)主的監(jiān)理工程師提交了將原用砂單價每噸提高5元人民幣索賠要 求。作為一名監(jiān)理工程師你批準(zhǔn)該索賠要求嗎?為什么?
2.由于幾種情況的暫時停工,承包商在6月15日向業(yè)主的監(jiān)理工程師提交延長工期 25天,成本損失費人民幣2萬元/天(此費率已經(jīng)監(jiān)理工程師核準(zhǔn))和利潤損失費人民幣2 千元/天的索賠要求,共計索賠款57.2萬元。作為一名監(jiān)理工程師你批準(zhǔn)該索賠款額多少萬元?
3.索賠成立的條件是什么?
4.若承包商對因業(yè)主原因造成窩工損失進(jìn)行索賠時,要求設(shè)備窩工損失按臺班計算, 人工的窩工損失按工日計價是否合理?如不合理應(yīng)怎樣計算?
5.你認(rèn)為應(yīng)該在業(yè)主給承包商工程進(jìn)度款的支付中扣除竣工延期違約損失賠償金嗎? 為什么?
分析要點:
對該案例的求解首先要弄清工程索賠的概念,施工進(jìn)度拖延和費用增加的責(zé)任劃分與 處理原則,費用索賠的計算與審查方法。
答案:
問題l:
答:因砂場地點的變化提出的索賠不能被批準(zhǔn),原因是:
(1)承包商應(yīng)對自己就招標(biāo)文件的解釋負(fù)責(zé)并考慮相關(guān)風(fēng)險;
(2)承包商應(yīng)對自己報價的正確性與完備性負(fù)責(zé);
(3)材料供應(yīng)的情況變化是一個有經(jīng)驗的承包商能夠合理預(yù)見到的。
問題2:
答:可以批準(zhǔn)的費用索賠額為32萬元人民幣。原因是:
(1)5月20日至5月26日出現(xiàn)的設(shè)備故障,屬于承包商應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險,不應(yīng)考慮承包商的費用索賠要求。
(2)5月27日至6月9日是由于業(yè)主遲交圖紙引起的,為業(yè)主應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險,可以索賠,但不應(yīng)考慮承包商的利潤要求,索賠額為14天×2萬/天=28萬元。
(3)6月10日至6月12日的特大暴雨屬于雙方共同的風(fēng)險,不應(yīng)考慮承包商的費用索賠要求。
(4)6月13日至6月14日的停電屬于有經(jīng)驗的承包商無法預(yù)見的自然條件變化,為業(yè)主應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險,可以索賠,但不應(yīng)考慮承包商的利潤要求,索賠額為2天×2萬/天=4萬元。
問題3:
答:承包商的索賠要求成立必須同時具備如下四個條件:
(1)與合同相比較,已造成了實際的額外費用或工期損失;
(2)造成費用增加或工期損失的原因不是由于承包商的過失;
(3)按合同規(guī)定造成的費用增加或工期損失不是應(yīng)由承包商承擔(dān)的風(fēng)險;
(4)承包商在事件發(fā)生后的規(guī)定時間內(nèi)提出了索賠的書面意向通知。
問題4:
答:不合理。因窩工閑置的設(shè)備按折舊費或停滯臺班費或租賃費計價,不包括運轉(zhuǎn)費部分;人工費損失應(yīng)考慮這部分工作的工人調(diào)做其他工作時工效降低的損失費用;一般用工日單價乘以一個測算的降效系數(shù)計算這一部分損失,而且只按成本費用計算,不包括利潤。
問題5:
答:由上述事件引起的工程進(jìn)度拖延不等于竣工工期的延誤。原因是:如果不能通過施工方案的調(diào)整將延誤的工期補回,將會造成工期延誤,支付中要扣除拖期違約金;如果能夠通過施工方案的調(diào)整將延誤的工期補回,不會造成工期延誤,不產(chǎn)生拖期違約金,支付中不扣。
案例6
被告某市溫泉大酒店,分別向甲電視機廠、乙電視機廠及原告丙電視機廠發(fā)出函件,稱:“我店急需25寸彩電500臺,如貴廠有貨,請速來函電,我方愿派人前往購買!比译娨暀C廠都先后向被告回復(fù),告知備有現(xiàn)貨,且通報了彩電價格。而原告海浪電視機廠在發(fā)出函件的同時,給被告發(fā)送了500臺彩電。在該批彩電送達(dá)被告之前,被告聽說“長江”牌彩電質(zhì)量較好,且價格合理,因此向長江電視機廠發(fā)出函件稱:“我酒店愿購買貴廠500臺25寸彩電,盼速送貨,運費由我方負(fù)擔(dān)。”在發(fā)出函件后第二天上午,長江電視機廠發(fā)函稱準(zhǔn)備發(fā)貨。下午,原告海浪電視機廠將500臺彩電送到,被告告知原告,他們已決定購買長江電視機的彩電,因此不能接受原告送來的彩電。原告認(rèn)為,被告拒收貨物已構(gòu)成違約,雙方協(xié)商未成,原告遂向法院提起訴訟。
分析要點:
在合同理論上,要約邀請與要約的主要區(qū)別有兩點:(1)要約是當(dāng)事人自己主動愿意訂立合同的意思表示,而要約邀請是當(dāng)事人表達(dá)某種意愿的事實行為。其內(nèi)容是希望對方主動向自己提出訂立合同的意思表示;(2)要約中含有當(dāng)事人表示愿意接受要約拘束的意思,要約人將自己置于一旦對方承諾合同即告成立的無可選擇的地位。而要約邀請則不含有這種意愿,要約邀請人只是希望將自己處于一種可以選擇接受對方要約的地位。
答案(略)
案例7
A物資公司欠某工商支行800萬元貸款,逾期未還,雙方約定由工商支行再貸款800萬元給A物資公司,用于平賬。之后,工商支行與A物資公司簽訂了一份借款合同,由B空調(diào)公司蓋章?lián)。合同?guī)定,由工商支行借給A公司800萬元人民幣用于購房,借款期限是1995年11月2日至1996年5月7日,月息為10.05%,B公司作為借款方 擔(dān)保單位,倘若借款方不能履行,則由擔(dān)保方連帶承擔(dān)償還貸款本息的責(zé)任。合同訂立后,工商支行按照約定將款貸給A公司。次日,A公司將新貸的800萬元償還了以前欠工商支行的貸款。工商支行和A公司均未將這一情況告知B公司。借款期限屆滿,A公司沒有還新款,擔(dān)保人B公司也沒有履行其擔(dān)保義務(wù)。工商支行便向法院提起訴訟,請求判令A(yù)公司和B公司償還借款本息,并判令C集團(tuán)公司對其下屬單位B空調(diào)公司擔(dān)保的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
答案(略)
案例8
清華同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司承建的哈爾濱市太平污水處理廠工程項目已由黑龍江省發(fā)改委批準(zhǔn)。該工程建設(shè)規(guī)模為日處理能力32.5萬立方米二級處理,總造價約為3.3億元,其中土建工程約為2.0億元。工程資金來源為:35%自有資金;65%銀行貸款。中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司受工程總承包單位清華同方股份有限公司委托,就該工程部分土建工程的第五標(biāo)段、第六標(biāo)段、第七標(biāo)段、第八標(biāo)段、第九標(biāo)段、第十標(biāo)段進(jìn)行國內(nèi)競爭性公開招標(biāo),選定承包人。現(xiàn)邀請合格的潛在的土建工程施工投標(biāo)人參加本工程的投標(biāo)。要求投標(biāo)申請人須具備承擔(dān)招標(biāo)工程項目的能力和建設(shè)行政主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包壹級資質(zhì),地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包三級或以上資質(zhì)的施工單位,并在近兩年承擔(dān)過2座以上(含2座)10萬立方米以上污水處理廠主體施工工程。同時作為聯(lián)合體的樁基施工單位應(yīng)具有三 級或以上樁基施工資質(zhì),近兩年相關(guān)工程業(yè)績良好。
問題:
(1)建設(shè)工程招標(biāo)的方式有哪幾種?各有何特點?
(2)哪些工程建設(shè)項目必須通過招標(biāo)進(jìn)行發(fā)包?
答:
(1)建設(shè)工程招標(biāo)的方式有公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩種。公開招標(biāo)的優(yōu)點是,投標(biāo)的承包商多、范圍廣、競爭激烈,業(yè)主由較大的選擇余地,能獲得有競爭性的報價,提高工程質(zhì)量和縮短工期。其缺點是,由于申請投標(biāo)人較多,一般要設(shè)置資格預(yù)審程序,而且評標(biāo)的工作量也較大,所需招標(biāo)時間長、費用高。邀請招標(biāo)的優(yōu)點是,不需要發(fā)布招標(biāo)公告和設(shè)置資格預(yù)審程序,節(jié)約招標(biāo)費用和節(jié)省時間;由于對投標(biāo)人以往的業(yè)績和履約能力比較了解,減小了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險。為了體現(xiàn)公平競爭和便于招標(biāo)人選擇綜合能力的投標(biāo)人中標(biāo),仍要求在投標(biāo)書內(nèi)報送表明投標(biāo)人資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料,作為評標(biāo)時的評審內(nèi)容之一(通常稱為資格后審)。邀請招標(biāo)的缺點是,由于邀請范圍較小選擇面窄,可能排斥了某些在技術(shù)或報價上有競爭實力的潛在投標(biāo)人,因此投標(biāo)競爭的激烈程度相對較差。
(2)根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,必須進(jìn)行招標(biāo):
1)大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目;
2)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;
3)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
案例9
某辦公樓施工招標(biāo)文件的合同條款中規(guī)定:預(yù)付款數(shù)額為合同價的30%,開工后三日內(nèi)支付,上部結(jié)構(gòu)工程完成一半時一次性全額扣回,工程款按季度支付。
某承包商通過資格預(yù)審后對該項目投標(biāo),經(jīng)造價工程師估算,總價為9000萬元,總工期為24個月,其中:基礎(chǔ)工程估價為1200萬元,工期為6個月;上部結(jié)構(gòu)工程估價為4800萬元,工期為12個月;裝飾和安裝工程估價為3000萬元,工期為6個月。該承包商為了既不影響中標(biāo),又能在中標(biāo)后取得較好的收益,決定采用不平衡報價法對造價工程 師的原估價作適當(dāng)調(diào)整,基礎(chǔ)工程調(diào)整為1300萬元,結(jié)構(gòu)工程調(diào)整為5000萬元,裝飾和安裝工程調(diào)整為2700萬元。
另外,該承包商還考慮到,該工程雖然有預(yù)付款,但平時工程款按季度支付不利于資金周轉(zhuǎn),決定除按上述調(diào)整后的數(shù)額報價外,還建議業(yè)主將支付條件改為:預(yù)付款為合同價的5%,工程款按月支付,其余條款不變。該承包商將技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別封裝,在封口處加蓋本單位公章和法定代表人簽字后,在投標(biāo)截止日期前1天上午將投標(biāo)文件報送業(yè)主。次日(即投標(biāo)截止日當(dāng)天)下午,在規(guī)定的開標(biāo)時間前1小時,該承包商又遞交了一份補充材料,其中聲明將原報價降低4%。但是,招標(biāo)單位的有關(guān)工作人員認(rèn)為,一個承包商不得遞交兩份投標(biāo)文件,因而拒收承包商的補充材料。
開標(biāo)會由市招標(biāo)辦的工作人員主持,市公證處有關(guān)人員到會,各投標(biāo)單位代表均場。開標(biāo)前,市公證處人員對各投標(biāo)單位的資質(zhì)進(jìn)行審查,并對所有投標(biāo)文件進(jìn)行審查,確認(rèn)所有投標(biāo)文件均有效后,正式開標(biāo)。主持人宣讀投標(biāo)單位名稱、投標(biāo)價格、投標(biāo)工期和有關(guān)投標(biāo)文件的重要說明。
問題:
(1)該承包商所運用的不平衡報價法是否恰當(dāng)?為什么?
(2)除了不平衡報價法,該承包商還運用了哪些報價技巧?運用是否得當(dāng)?
(3)從所介紹的背景資料來看,在該項目招標(biāo)程序中存在哪些問題?請分別作簡單說明。
答: (1)恰當(dāng)。因為該承包商是將屬于前期工程的基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程的報價調(diào)高,而將屬于后期工程的裝飾和安裝工程的報價調(diào)低,可以在施工的早期階段收到較多的工程款,從而可以提高承包商所得工程款的現(xiàn)值;而且,這三類工程單價的調(diào)整幅度均在±1O%以內(nèi),屬于合理范圍。
(2)該承包商運用的投標(biāo)技巧還有多方案報價法和突然降價法。多方案報價法運用恰當(dāng),因為承包商的報價既適用于原付款條件也適用于建議的付款條件;突然降價法也運用得當(dāng),原投標(biāo)文件的遞交時間比規(guī)定的投標(biāo)截止時間僅提前1天多,這既是符合常理的,又為競爭對手調(diào)整、確定最終報價留有一定的時間,起到了迷惑競爭對手的作用。若提前 時間太多,會引起競爭對手的懷疑,而在開標(biāo)前1小時突然遞交一份補充文件,這時競爭 對手已不可能再調(diào)整報價了。
(3)該項目招標(biāo)程序中存在以下問題:
1)招標(biāo)單位的有關(guān)工作人員不應(yīng)拒收承包商的補充文件,因為承包商在投標(biāo)截止時 間之前所遞交的任何正式書面文件都是有效文件,都是投標(biāo)文件的有效組成部分,也就是說,補充文件與原投標(biāo)文件共同構(gòu)成一份投標(biāo)文件,而不是兩份相互獨立的投標(biāo)文件。
2)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》,應(yīng)由招標(biāo)人(招標(biāo)單位)主持開標(biāo)會,并宣讀 投標(biāo)單位名稱、投標(biāo)價格等內(nèi)容,而不應(yīng)由市招投標(biāo)辦工作人員主持和宣讀。
3)資格審查應(yīng)在投標(biāo)之前進(jìn)行(背景資料說明了承包商已通過資格預(yù)審),公證處人員無權(quán)對承包商資格進(jìn)行審查,其到場的作用在于確認(rèn)開標(biāo)的公正性和合法性(包括投標(biāo) 文件的合法性)。