第1題
在訴訟時效期間的( )內,因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的,訴訟時效中止。
A. 1個月
B. 2個月
C. 3個月
D. 6個月
【正確答案】:D
試題解析:
《民法通則》規(guī)定,在訴訟時效期間的6個月內,因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的,訴訟時效中止。
第2題
勘察、設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計,保證勘察、設計質量。( )等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字,對設計文件負責。
A. 勘察、設計單位法人
B. 注冊建筑師、注冊結構工程師
C. 注冊造價師、咨詢工程師
D. 注冊經(jīng)濟師、咨詢工程師
【正確答案】:B
試題解析:
《建設工程質量管理條例》規(guī)定,勘察、沒計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、沒計,保證勘察、設計質量。注冊建筑師、注冊結構工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字,對設計文件負責。
第3題 建設工程發(fā)生質量事故,有關單位按照《建設工程質量管理條例》的規(guī)定。應當及時向當?shù)亟ㄔO行政主管部門和其他有關部門報告的時限是( )。
A. 8/小時
B. 15/小時
C. 24/小時
D. 12/小時
【正確答案】:C
試題解析:
本題考核工程質量事故報告制度。建設工程發(fā)生質量事故,按照《建設工程質量管理條例》的規(guī)定,有關單位應當在24小時之內及時向當?shù)亟ㄔO行政主管部門和其他有關部門報告。
第4題 《反不正當競爭法》屬于( )。
A. 民法
B. 行政法
C. 經(jīng)濟法
D. 商法
【正確答案】:C
試題解析:
經(jīng)濟法是調整國家在經(jīng)濟管理中發(fā)生的經(jīng)濟關系的法律,包括建筑法、招標投標法、反不正當競爭法、稅法等。
第5題
產(chǎn)生固體廢物的單位和個人,應當采取措施,( )對環(huán)境的污染。
A. 防治
B. 防止
C. 防止和減少
D. 避免
【正確答案】:C
試題解析:
《固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定,產(chǎn)生固體廢物的單位和個人,應當采取措施,防止或者減少固體廢物對環(huán)境的污染。
第6題
債權人領取提存物權利被消滅的時問是( )。
A. 自提存之日起5年內不行使權利
B. 自債務發(fā)生之日起5年內不行使權利
C. 自提存之日起1年內不行使權利
D. 自知道或者應當知道提存事由之日起5年內不行使權利
【正確答案】:A
試題解析:
債權人領取提存物的權利,自提存之日起5年內不行使而消滅,提存物扣除提存費用后歸國家所有。
第7題 招標文件要求投標人提交投標保證金的,保證金數(shù)額一般不超過勘察設計費投標報價的( ),多不超過( )人名幣。
A. 5%,100000
B. 3%,50000
C. 2%,80000
D. 4%,70000
【正確答案】:A
試題解析:
《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》規(guī)定,招標文件要求投標人提交投標保證金的,保證金數(shù)額一般不超過勘察設計費投標報價的5%,多不超過10萬元人名幣。
第8題
根據(jù)《注冊建筑管理規(guī)定》,注冊建造師不得同時在兩個及兩個以上的單位同時擔任項目經(jīng)理,但( )情況下可以。
A. 同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的
B. 發(fā)生不可抗力
C. 發(fā)包方與該建造師受聘的企業(yè)已解除承包合同
D. 因非承包方原因致使工程項目停工超過1 30天,經(jīng)建設單位同意的
【正確答案】:A
試題解析:
根據(jù)《注冊建筑管理規(guī)定》,注冊建造師不得同時在兩個及兩個以上建設工程施工項目負責人。發(fā)生下列情形之一的除外:
(1)同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的;(2)合同約定的工程驗收合格的; (3)因非承包方原因致使:工程項目停工超過120天(含),經(jīng)建設單位同意的。
第9題
建設單位招標投標時以訂立建設工程合同為目的的民事活動,從合同法意義上講,招標人發(fā)出的中標通知書是( )
A. 要約
B.
C. 要約邀請
D. 要約
【正確答案】:B
試題解析:
《合同法》規(guī)定,是受要約人同意要約的意思表示。如招標人向投標人發(fā)出的中標通知書.是。
第10題 2011年2月20日,某施工單位與李某簽一份勞動合同,合同期限為10個月。由于發(fā)現(xiàn)李某不能勝任工作要求,施工單位遲于( )前解除勞動合同。
A. 2011年3月20日
B. 2011年6月20日
C. 2011年4月20日
D. 2011年7月20日
【正確答案】:C
試題解析:
勞動合同期限3個月以上不滿1年的,試用期不得超過1個月;勞動合同期限1年以上不滿年的,試用期不得超過2個月;3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同,試用期不得超過6個月。
第11題
以財產(chǎn)及其有關利益為保險標的的保險合同是( )
A. 財產(chǎn)保險合同
B. 人身保險合同
C. 建筑保險合同
D. 安裝保險合同
【正確答案】:A
試題解析:
保險合同一般是以保險單的形式訂立的。保險合同分為財產(chǎn)保險合同、人身保險合同。財產(chǎn)保險合同是以財產(chǎn)及其有關利益為保險標的的保險合同。
第12題
被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的,可向公告部門提出書面更正申請,并提供相關證據(jù)。公告部門接到書面申請后,應在( )工作日內進行核對。
A. 5個
B. 7個
C. 10個
D. 15個
【正確答案】:A
試題解析:
《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》規(guī)定,被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的,可向公告部門提出書面更正申請,并提供相關證據(jù)。公告部門接到書面申請后,應在5個工作日內進行核對。
第13題
甲公司為乙公司向銀行貸款提供保證擔保,擔保合同中沒有約定擔保的范圍,則下列說法正確的是( )。
A. 保證人應當對貸款、利息、違約金等全部債務承擔責任
B. 保證人只對貸款承擔責任
C. 保證人在債務的財產(chǎn)沒有清償完畢之前不承擔任何責任
D. 保證人對債權人可以拒絕承擔保證責任
【正確答案】:A
試題解析:
當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的,保證人應當對全部債務承擔責任。保證人承擔保證責任后,有權向債務人追償。
第14題 施工單位試驗員在混凝土澆筑現(xiàn)場對澆筑的二層框架柱混凝土取樣、制備試塊時,監(jiān)督此過程的應當是( )。
A. 施工單位
B. 建設單位
C. 監(jiān)理單位
D. 勘察、設計單位
【正確答案】:C
試題解析:
工程監(jiān)理單位應當依照法律、法規(guī)以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同,代表建設單位對施工質量實施監(jiān)理,并對施工質量承擔監(jiān)理責任。
第15題
某商品房工程開發(fā)商向銀行辦理抵押貸款2000萬元,工程竣工驗收后欠施工單位500萬元工程款,弄發(fā)商賣給王某等商品房10套,已支付全部房款,銀行和施工單位均向人民法院提起訴訟,要求拍賣已建成的全部房屋還款,則( )。
A. 銀行的貸款在先,拍賣后所得款項由銀行優(yōu)先受償
B. 施工單位的工程款已經(jīng)墊付,拍賣后應優(yōu)先受償
C. 開發(fā)商賣給王某等商品房10套無效,應該拍賣
D. 買受人購買的房屋有效,承包人和銀行的優(yōu)先受償權不得對抗買受人
【正確答案】:D
試題解析:
《高人民法院關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》,作出了如下解釋: (1)人民法院在審理房地產(chǎn)糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中,應當依照《中華人民共和國合同法》第286條的規(guī)定,認定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)于抵押權和其他債權。 (2)消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后,承包人就該商品房享有的工程價款優(yōu)先受償權不得對抗買受人。 (3)建筑工程價款包括承包人為建設丁程應當支付的工程人員報酬、材料款等實際支出的費用,不包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失。 (4)建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限為6個月,自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。
第16題
指發(fā)生在訴訟前,雙方當事人達成的協(xié)議是( )。
A. 訴訟前和解
B. 訴訟中和解
C. 執(zhí)行中和解
D. 仲裁中和解
【正確答案】:A
試題解析:
訴訟前和解是指發(fā)生在訴訟前.雙方當事人互相協(xié)商達成的協(xié)議。
第17題
某建設單位委托設計單位進行工程設計,設計單位指定李某為建筑設計師,李某完成了設計方案并交付建設單位使用,其李某享有的權利是( )。
A. 使用權
B. 著作權
C. 署名權
D. 所有權
【正確答案】:C
試題解析:
對于此類職務作品屬于第二類職務作品,作者享有署名權,著作權的其他權利由法人或者其他組織享有,法人或其他組織可以給予作者獎勵。
第18題
下列可以單獨作為證據(jù)的是( )。
A. 存在有疑點的視聽資料
B. 不能正確表達意志的人的證言
C. 與一方代理人有利害關系的證人出具的證言
D. 在不侵害對方隱私的情況下未經(jīng)對方當事人同意私自錄制其談話
【正確答案】:D
試題解析:
(1)存在有疑點的視聽資料,不能單獨作為認定案件事實的依據(jù)。
(2)對于未經(jīng)對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料,根據(jù)高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的有關規(guī)定,只要不是以侵害他人合法權益(如侵害隱私)或者違反法律禁止性規(guī)定的方法(如竊聽)取得的,仍可以作為認定案件事實的依據(jù)。
(3)不能正確表達意志的人,不能作證。
(4)與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言,以及無正當理由未出庭作證的證人的證言,不能單獨作為認定案件事實的依據(jù)。
第19題
在建設工程中,大多數(shù)建設活動的主體都是( )
A. 施工單位
B. 勘察設計單位
C. 監(jiān)理單位
D. 法人
【正確答案】:D
試題解析:
施工單位、勘察設計單位、監(jiān)理單位都是具有法人資格的組織。
第20題
實行施工總承包的建設工程發(fā)生安全事故的,由( )負責上報事故。
A. 總承包單位
B. 分包單位
C. 任何單位
D. 任何個人
【正確答案】:A
試題解析:
《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定,實行施工總承包的建設工程,由總承包單位負責上報事故。
第21題
生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓,取得( ),方可上崗作業(yè)。
A. 安全生產(chǎn)合格證
B. 特種作業(yè)上崗證
C. 特種作業(yè)操作資格證書
D. 合格證書
【正確答案】:C
試題解析:
生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓,取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。
第22題
對基坑支護與降水工程的分部分項工程編制專項施工方案,并附具安全驗算結果,經(jīng)( )簽字后實施,由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督。
A. 項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師
B. 施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師
C. 施工單位主要負責人、總監(jiān)理工程師
D. 現(xiàn)場建造師、監(jiān)理工程師
【正確答案】:B
試題解析:
《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第26條規(guī)定,對下列達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案,并附具安全驗算結果.經(jīng)施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施,由專職安全生產(chǎn)管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督:
(1)基坑支護與降水工程;(2)土方開挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊裝工程;(5)腳手架工程;(6)拆除、爆破工程; (7)國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規(guī)定的其他危險性較大的工程。
第23題
總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)( )
A. 不承擔責任
B. 各自承擔責任
C. 承擔適量的責任
D. 承擔連帶責任
【正確答案】:D
試題解析:
《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定,總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產(chǎn)承擔連帶責任。
第24題
施工單位取得資質證書后,降低安全生產(chǎn)條件的,( )。
A. 責令停業(yè)整頓
B. 責令限期改正
C. 吊銷資質證書
D. 處以罰款
【正確答案】:B
試題解析:
施工單位取得資質證書后,降低安全生產(chǎn)條件的,責令限期改正;經(jīng)整改仍未達到與其資質等級相適應的安全生產(chǎn)條件的,責令停業(yè)整頓,降低其資質等級直至吊銷資質證書。
第25題
建設單位申領建筑施工許可證后,既不開工又不申請延期,或者超過延期時限的( )。
A. 建筑施工許可證自行廢止
B. 由發(fā)證機關收回建筑施工許可證
C. 由建設行政主管機關處以罰款
D. 取消該建設項目
【正確答案】:A
試題解析:
建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的,應當向發(fā)證機關申請延期;延期以兩次為限,每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的,施工許可證自行廢止。
第26題
下列不屬于仲裁的基本特點的是( )。
A. 自愿性
B. 專業(yè)性
C. 公開性
D. 獨立性
【正確答案】:C
試題解析:
仲裁以不公開審理為原則。
第27題
建筑工程實行施工總承包的,專項方案應當由( )組織編制。
A. 施工總承包單位
B. 分包單位
C. 施工單位
D. 總承包單位與分包單位
【正確答案】:A
試題解析:
建筑工程實行施工總承包的,專項方案應當由施工總承包單位組織編制。
第28題
施工現(xiàn)場的各種安全設施和勞動保護器具,下列各項中沒有必要的工作是( )。
A. 保證其安全有效
B. 及時消除隱患
C. 定期進行檢查和維護
D. 定期報告其使用效果
【正確答案】:D
試題解析:
對于消防設施和器材應當定期組織檢驗、維修,確保其完好、有效,以發(fā)揮預防火災的作用。
第29題
勞動爭議發(fā)生后,當事人可以向( )申請調解。
A. 本單位
B. 人民法院
C. 地方政府
D. 本單位勞動爭議調解委員會
【正確答案】:D
試題解析:
《勞動法》規(guī)定,勞動爭議發(fā)生后,當事人可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解。
第30題
建設項目的環(huán)境影響評價文件的報批單位是( )。
A. 施工單位
B. 環(huán)評單位
C. 設計單位
D. 建設單位
【正確答案】:D
試題解析:
根據(jù)《環(huán)境影響評價法》的規(guī)定,建設項目的環(huán)境影響評價文件,由建設單位按照國務院的規(guī)定報有審批權的環(huán)境保護行政主管部門審批。
第31題
建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準行為規(guī)范,誠信經(jīng)營等的行為記錄是( )
A. 良好行為記錄
B. 不良好行為記錄
C. 優(yōu)良行為記錄
D. 惡劣行為記錄
【正確答案】:A
試題解析:
良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章或強制性標準,行為規(guī)范,誠信經(jīng)營,自覺維護建筑市場秩序,受到各級建設行政主管部門和相關專業(yè)部門的獎勵和表彰形成的良好行為記錄。
第32題
代位權的行使范圍是( )。
A. 以債權人的債權為限
B. 以債務人的債務為限
C. 以債務人的債權為限
D. 以債權人的債務為限
【正確答案】:A
試題解析:
代位權是債權人為了保障其債權不受損害,因此,其代替?zhèn)鶆杖诵惺箓鶛嗟臋嘞薹秶鷳撌莻鶛嗳俗砸训膫鶛喾秶?/p>
第33題
當事人對二審法院判決結果不服,可以通過監(jiān)督程序提起再審,不符臺再審條件的是( )。
A. 人民檢察院提起抗訴
B. 上級人民法院發(fā)現(xiàn)確有錯誤
C. 判決生效后3年,當事人有新的證據(jù),足以****原判決
D. 當事人一年后發(fā)現(xiàn)審判人員在審理該案件時有貪污受賄行為
【正確答案】:C
試題解析:
再審程序既可由法院系統(tǒng)內部主動提起,也可依人民檢察院的抗訴而提起,還可以根據(jù)當事人的申請而提起。當事人申請再審,應當在判決、裁定發(fā)生法律效力后兩年內提出。當事人的申請符合下列情形之一的。人民法院應當再審:
(1)有新的證據(jù).足以****原判決、裁定的; (2)原判決、裁定認定事實的主要證據(jù)不足的; (3)原判決、裁定適用法律確有錯誤的; (4)人民法院違反法定程序,可能影響案件正確判決、裁定的; (5)審判人員在審理該案件時有貪污受賄、徇私舞弊、枉法裁判行為的。
第34題
甲廠與乙運輸公司簽訂貨物運輸合同,但貨物在運輸過程中因不可抗力滅失,則乙能否要求甲支付運費?( )
A. 能
B. 不能
C. 可要求甲支付一半運費
D. 可要求甲適當支付運費
【正確答案】:B
試題解析:
貨物在運輸過程中因不可抗力滅失,未收取運費的,承運人不得要求支付運費;已收取運費的,托運人可以要求返還。
第35題
下列書面文件中,( )是
A. 投標書
B. 合同書
C. 招標書
D. 中標通知書
【正確答案】:D
試題解析:
《合同法》規(guī)定,是受要約人同意要約的意思表示。如招標人向投標人發(fā)出的中標通知書,是。
第36題
證據(jù)應用的全部內容不包括( )。
A. 證明對象
B. 舉證責任
C. 證據(jù)收集
D. 訴訟答辯
【正確答案】:D
試題解析:
在訴訟或仲裁中,哪蟪事實需要證據(jù)證明,哪些無須證明;需要證明的事實由誰證明;靠什么證明;怎么證明;證明到什么程度,這五個問題構成了證據(jù)應用的全部內容,即證明對象、舉證責任、證據(jù)收集、證明過程、證明標準。
第37題 根據(jù)我國《公司法》的規(guī)定,公司財產(chǎn)清算后的清償順序為( )。
A. 清算費用、職工工資、社會保險費用、法定補償金、所欠稅款
B. 清算費用、社會保險費用、職工工資、法定補償金、所欠稅款
C. 清算費用、職工工資、法定補償金、社會保險費用、所欠稅款
D. 清算費用、社會保險費用、法定補償金、職工工資、所欠稅款
【正確答案】:A
試題解析:
《公司法》規(guī)定,公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用、法定補償金、繳納所欠稅款,清償公司債務后的剩余財產(chǎn),有限責任公司按照股東的出自比例分配,股份有限公司安裝股東所持有的股份比例分配。
【連題】 根據(jù)下列材料,回答 38~40 題:
第38題 項目經(jīng)理王某于2010年經(jīng)考試合格取得了一級建筑師資格證書,2010年7月受聘并注冊于一個擁有甲級資質專門從事招標代理的單位。2011年5月,王某與該單位解除了聘用合同,選擇一家在本專業(yè)有多項服務資質的單位提任建設工程施工的項目經(jīng)理,并在新單位按規(guī)定辦理了注冊。由此可見,王某可以以建造師的名義從事( )。
A. 建設工程項目管理服務有關工作
B. 造價咨詢工作
C. 建設工程項目總承包管理
D. 建設監(jiān)理
【正確答案】:A
試題解析:
一個建造師可以從事的工作,一是取決于建造師這個資格可以從事的工作,另一個是取決于聘用單位所能從事的工作。B、c、D超出了聘用單位的業(yè)務范圍。
第39題
如第上題所述,王某在新單位提任建設工程施工的項目經(jīng)理,他必須進行( )。
A. 初始注冊
B. 變更注冊
C. 延續(xù)注冊
D. 增項注冊
【正確答案】:B
試題解析:
在注冊有效期內,注冊建造師變更執(zhí)業(yè)單位,應當與原聘用單位解除勞動關系,并按照規(guī)定辦理變更注冊手續(xù)。
第40題
如第上題所述,王某在新單位按規(guī)定辦理了注冊后,其注冊有效期到( )。
A. 2013年7月
B. 2013年5月
C. 2014年7月
D. 2014年5月
【正確答案】:A
試題解析:
注冊有效期為3年,變更注冊后仍延續(xù)原注冊的有效期
第41題
關于“建立健全職工教育培訓制度的規(guī)定”說法有誤的是( )
A. 施工單位應當建立、健全教育培訓制度,加強對職工的教育培訓
B. 未經(jīng)教育培訓或者考核不合格的人員,不得上崗作業(yè)
C. 施工單位建立健全教育培訓制度,加強對職工的教育培訓,是企業(yè)重要的基礎工作之一
D. 先上崗,后培訓
【正確答案】:D
試題解析:
先培訓,后上崗。
第42題
關于無效合同的理解,正確地是( )。
A. 一方惡意,損害對方利益的合同無效
B. 一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同無效
C. 一方當事人故意隱瞞真實情況,誘使對方當事人做出錯誤意思表示的合同無效
D. 損害國家、集體或第三人利益的合同無效
【正確答案】:D
試題解析:
無效合同的主要類型如下:
(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;(2)惡意串通,損害國家、集體或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩蓋非法目的; (4)損害社會公共利益; (5)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
第43題
林木抵押合同自( )生效。
A. 抵押合同訂立之時
B. 抵押物登記之日
C. 抵押物實際交付之日
D. 抵押人作出表示之時
【正確答案】:B
試題解析:
當事人以土地使用權、城市房地產(chǎn)、林木、航空器、船舶、車輛等財產(chǎn)抵押的,應當辦理抵押物登記,抵押合同自登記之日起生效。
第44題
根據(jù)是否明文規(guī)定了一定合同的名稱,可以將合同分為( )
A. 雙務合同和單務合同
B. 有名合同和無名合同
C. 諾成合同與實踐合同
D. 要式合同與不要式合同
【正確答案】:B
試題解析:
根據(jù)是否明文規(guī)定了一定合同的名稱,可以將合同分為有名合同和無名合同。
第45題
安全生產(chǎn)許可證的有效期是( )
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年
【正確答案】:C
試題解析:
按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定,安全生產(chǎn)許可證的有效期是3年。
第46題
擔保活動應遵循的原則不包括( )。
A. 誠信
B. 平等
C. 自愿
D. 公開
【正確答案】:D
試題解析:
擔保活動應當遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則。
第47題
關于節(jié)能激勵措施描述有誤的是( )
A. 財政安排節(jié)能專項資金
B. 稅收優(yōu)惠
C. 信貸支持
D. 工資調動
【正確答案】:D
試題解析:
關于節(jié)能激勵措施:
(1)財政安排節(jié)能專項資金;(2)稅收優(yōu)惠; (3)信貸支持;(4)價格政策;(5)表彰獎勵。
第48題
專項方案應當由施工單位技術部門組織本單位施工技術、安全、質量等部門的專業(yè)技術人員進行審核,經(jīng)審核合格后的,由施工單位( )簽字。
A. 技術負責人
B. 項目經(jīng)理
C. 負責人
D. 行政部門
【正確答案】:A
試題解析:
專項方案應當由施工單位技術部門組織本單位施工技術、安全、質量等部門的專業(yè)技術人員進行審核,經(jīng)審核合格后的,由施工單位技術負責人簽字。
第49題
某建筑公司和材料供應公司簽訂合同,約定了違約金,并交付定金,因為供應公司違約未能按期供貨,則( )。
A. 建筑公司選擇違約金條款后,不得要求返還定金
B. 供應商有權選擇定金或違約金支付
C. 建筑公司可以要求供應公司支付違約金并雙倍返回定金
D. 建筑公司可以選擇違約金或者定金條款,二者不得同時使用
【正確答案】:D
試題解析:
當事人既約定違約金,又約定定金的.一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第50題 甲公司和乙公司聯(lián)合承包了某項大型建筑工程,雙方約定各方的工作范圍并要求各方對自己施工的工程質量承擔全部責任。如在施工過程中,乙承攬的工程發(fā)生質量事故給建設單位造成1萬元的損失,那么該損失( )。
A. 由乙承擔全部責任
B. 甲、乙承擔連帶責任
C. 乙承擔主要責任,甲承擔次要責任
D. 由雙方協(xié)商責任的分配
【正確答案】:C
試題解析:
大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程,可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。
第51題
質押合同從質物轉交質權人之日起生效的是( )。
A. 以商標專用權出質
B. 以專利權出質
C. 以債券出質
D. 以股票出質
【正確答案】:C
試題解析:
以匯票、支票、本票、債券、存款單、倉單、提單出質的,應當在合同約定的期限內將權利憑證交付質權人。質押合同自權利憑證交付之日起生效。以依法可以轉讓的股票出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同,并向證券登記機構辦理出質登記。質押合同自登記之日起生效。以依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產(chǎn)權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同.并向其管理部門辦理出質登記。質押合同自登記之日起生效。
第52題 王某參加國家一級建造師考試合格后,準備在某單位注冊,應當向( )申請注冊。
A. 聘用單位工商注冊所在地的縣級以上人民政府行政主管部門
B. 王某戶籍所在地的省級人民政府行政主管部門
C. 通過考試取得資格證書所在地的省級人民政府行政主管部門
D. 聘用單位工商注冊所在地的省級人民政府行政主管部門
【正確答案】:D
試題解析:
取得一級建造師資格證書并受聘于一個建設工程勘察、設計、施工、監(jiān)理招標、代理、造價咨詢等單位的人員,應當通過聘用單位向工商注冊所在地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門提出注冊申請。
第53題
自物權是指權利人對于自己所有物享有的占有、使用、收益和處分的權利,又稱( )
A. 質權
B. 抵押權
C. 所有權
D. 留置權
【正確答案】:C
試題解析:
所有權所有人依法對自己財產(chǎn)(包括不動產(chǎn)和動產(chǎn))所享有的占有、使用、收益和處分的權利。
第54題 下列建筑施工單位各類人員的管理中,不符合《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的是( )。
A. 一般作業(yè)人員未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓合格不得上崗作業(yè)
B. 特種作業(yè)人員要持特種作業(yè)操作資格證書上崗
C. 主要負責人在按規(guī)定對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職
D. 安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)過正式培訓后才能任職
【正確答案】:D
試題解析:
危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、建筑施工單位的主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員,應當由有關主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職?己瞬坏檬召M。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓,保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識,熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,掌握本崗位的安全操作技能。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓,取得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。
第55題
當事人不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者處理,應該( )。
A. 依法提起上訴
B. 依法申請行政復議
C. 依法提起申訴
D. 依法申請仲裁或者提起訴訟
【正確答案】:D
試題解析:
當事人不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者處理,如建設行政管理部門對有關建設工程合同爭議進行的調解、勞動部門對勞動爭議的調解、公安部門對治安爭議的調解等,當事人應當依法申請仲裁,或者向法院提起民事訴訟。
第56題
招標人采用邀請招標方式的,應當向( )以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。
A. 2個
B. 3個
C. 4個
D. 5個
【正確答案】:B
試題解析:
《招標投標法》規(guī)定,招標人采用邀請招標方式的,應當向三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書。
第57題
在工程建設活動中,為常見的一種擔保方式是( )
A. 保證
B. 抵押
C. 定金
D. 留置
【正確答案】:A
試題解析:
《擔保法》規(guī)定,擔保方式為保證、抵押、質押、留置、定金。而保證是建設工程活動中為常見的一種擔保方式。
第58題
下列各項不屬于竣工驗收具備的條件是( )。
A. 完整的施工管理資料
B. 完整的施工技術人員資質證書
C. 施工單位簽署的工程質量保修書
D. 設備的進場報告
【正確答案】:B
試題解析:
《建設工程質量管理條例》規(guī)定,建設工程竣工驗收應當具備的條件包括:(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內容;(2)完整的技術檔案和施工管理資料;(3)施工單位簽署的工程質量保修書;(4)有工程使用的主要材料,建筑構配件忽然設備的進場實驗報告;(5)有勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質量合格文件。
第59題
根據(jù)《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》,屬于工程建設項目招標的建設項目,重要設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在( )元人民幣以上的,必須進行招標。
A. 50萬
B. 100萬
C. 150萬
D. 200萬
【正確答案】:B
試題解析:
按照《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》,重要設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在100萬元人民幣以上的,必須進行招標。
第60題
建設單位在申請施工許可證時,需落實的資金低不得少于( )萬元。
A. 900
B. 600
C. 1500
D. 3000
【正確答案】:C
試題解析:
建設工期不足一年的.到位資金不少于工程合同價的50%,工期超過一年的到位資金原則上不少于合同價的30%。本題工期為11個月,沒有超過一年,所以按合同價的50%計算,3000×50%=1500。
第61題
建設主管部門和有關部門對注冊建造師執(zhí)業(yè)活動履行監(jiān)督檢查職責時,可以要求被檢查人員出示( )。
A. 資格證書
B. 注冊證書
C. 上崗證書
D. 執(zhí)業(yè)印章
【正確答案】:B
試題解析:
縣級以上人民政府建設主管部門和有關部門履行監(jiān)督檢查職責時,有權采取下列措施:(1)要求被檢查人員出示注冊證書; (2)要求被檢查人員所在聘用單位提供有關人員簽署的文件及相關業(yè)務文檔;(3)就有關問題詢問簽署文件的人員; (4)糾正違反有關法律、法規(guī)、本規(guī)定及工程標準規(guī)范的行為。
第62題 大學生張某暑假到某工地打工,項目負責人曾與民工王某口頭商定,不管出現(xiàn)任何事故,公司多賠付5000元。后在施工中,由于王某疏忽致使扣件墜落,砸傷了張某,發(fā)生醫(yī)療費7000元。下述說法正確的是( )。
A. 公司多賠償5000元
B. 公司應賠償醫(yī)療費7000元
C. 張某應要求王某賠償
D. 公司應賠償6000元醫(yī)療費,另1000元由張某賠償
【正確答案】:B
試題解析:
《安全生產(chǎn)法》規(guī)定:“因生產(chǎn)安全事故受到損害的從業(yè)人員,除依法享有工傷社會保險外,依照有關民事法律尚有獲得賠償?shù)臋嗬,有權向本單位提出賠償要求!栋踩a(chǎn)法》第44條還規(guī)定:“生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議,免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應承擔的責任!
第63題
為了更加有效、合理地利用能源,在節(jié)能方面的錯誤做法是( )。
A. 加強用能管理
B. 采取社會可以承受的措施
C. 減少從能源生產(chǎn)到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費
D. 采取技術上先進、經(jīng)濟上增長的措施
【正確答案】:D
試題解析:
所謂節(jié)能,是指加強用能管理,采取技術上可行、經(jīng)濟上合理以及環(huán)境和社會可以承受的措施,減少從能源生產(chǎn)到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費,更加有效、合理地利用能源。
第64題
根據(jù)《保險法》,( )是指與投保人訂立保險合同,并承擔賠償或者給付保險金責任的保險公司。
A. 保險人
B. 承包人
C. 投保人
D. 被保險人
【正確答案】:A
試題解析:
保險合同是指投保人與保險人約定保險權利義務關系的協(xié)議。投保人是指與保險人訂立保險合同,并按照保險合同負有支付保險費義務的人。而保險人是指與投保人訂立保險合同,并承擔賠償或者給付保險金責任的保險公司。
【連題】
根據(jù)下列材料,回答 65~67 題:
第65題 甲施工總承包公司中標獲得某辦公大樓的施工承包資格。按照承包合同約定,工程所用混凝土、門窗由甲公司采購,鋼材由建設單位采購。施工期問,甲公司按照建設單位的要求,從乙混凝土公司采購商品混凝土。因乙公司供應的混凝土達不到強制性標準要求,造成工程質量缺陷。對此應當承擔過錯責任的是( )。
A. 甲公司
B. 建設單位
C. 乙公司
D. 檢測機構
【正確答案】:B
試題解析:
按照合同約定,建筑材料、建筑構配件和設備由工程承包單位采購的,發(fā)包單位不得指定承包單位購入用于工程的建筑材料、建筑構配件和設備或者指定生產(chǎn)廠、供應商。如由于指定采購出現(xiàn)質量問題的,發(fā)包單位要承擔責任。
第66題
如第上題所述,在施工過程中發(fā)現(xiàn)用于工程的門窗達不到強制性標準要求,造成工程質量缺陷。對此應當承擔過錯責任的是( )。
A. 甲公司
B. 建設單位
C. 門窗供應商
D. 門窗生產(chǎn)商
【正確答案】:A
試題解析:
建筑材料、建筑構配件和設備的采購主要有三種形式:(1)由建設單位負責采購; (2)由承包商負責采購; (3)由雙方約定的供應商供應。
題干中,門窗應由甲公司采購,事實上也是由甲公司采購,出現(xiàn)問題,應由甲公司承擔?忌鷳⒁獬袚熑蔚谋仨毷鞘┕ず贤碾p方當事人,而不是責任人。很容易誤選c。
第67題
如第上題所述,在施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),工程項目管理部的項目經(jīng)理、技術負責人、質量管理員和安全管理員都不是甲公司的職工,而是丙公司的職工,甲公司的行為視同( )。
A. 用其他建筑企業(yè)的名義承攬工程
B. 與他人聯(lián)合承攬工程
C. 允許他人以本企業(yè)名義承攬工程
D. 違法分包
【正確答案】:C
試題解析:
《建筑法》對違反資質許可制度的行為作出了規(guī)定:禁止以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬1二程。
第68題
機動車輛不按照規(guī)定使用聲響裝置的,由當?shù)? )根據(jù)不同情節(jié)給予警告或處以罰款。
A. 行政機關
B. 居民委員會
C. 公安機關
D. 人民政府
【正確答案】:C
試題解析:
機動車輛不按照規(guī)定使用聲響裝置的,由當?shù)毓矙C關根據(jù)不同情節(jié)給予警告或處以罰款。
第69題
在債的發(fā)生根據(jù)中,引起債權債務關系發(fā)生的主要的、普遍的根據(jù)是( )
A. 合同
B. 侵權
C. 無因管理
D. 不當?shù)美?/p>
【正確答案】:A
試題解析:
在當事人之間因產(chǎn)生了合同法律關系,也就是產(chǎn)生了權利義務關系,便設立了債的關系。任何合同關系的設立,都會在當事人之間發(fā)生債權債務的關系。合同引起債的關系,是債發(fā)生的主要、普遍的依據(jù)。
第70題
當事人交換證據(jù)的時限是( )。
A. 開庭后至審理結束前
B. 起訴后至裁決前
C. 起訴后至答辯結束
D. 答辯期滿后至開庭前
【正確答案】:D
試題解析:
我國民事訴訟中的證據(jù)交換,是指往訴訟答辯期屆滿后開庭審理前,在人民法院的主持下,當事人之間相互明示其持有證據(jù)的過程。
二、多項選擇題(共30題,每題2分。每題的備選項中,有2個或2個以上符合題意,至少有1個錯項。錯選,本題不得分;少選,所選的每個選項得0.5分)
第71題
下列屬于商標注冊的審查和批準的程序是( )
A. 初步審定和公告
B. 請求書
C. 說明書及摘要
D. 異議程序
E. 核準注冊
【正確答案】:A,D,E
試題解析:
商標注冊的審查和批準:(1)初步審定和公告;(2)異議程序;(3)核準注冊。選項B、C是屬于專利申請和審批中的內容。
第72題
安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門在進行安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患,有權( )。
A. 責令緊急避險
B. 下達處罰決定
C. 責令排除危險
D. 責令停止作業(yè)
E. 查封或者扣押企業(yè)設備或者財產(chǎn)
【正確答案】:A,C,D
試題解析:
對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患,應當責令立即排除;重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當責令從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員,責令暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;重大事故隱患排除后,經(jīng)審查同意,方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營和使用。
第73題
根據(jù)我國現(xiàn)行制度,一級建造師注冊申請人在下列( )的情形下注冊機關不予注冊。
A. 不具有完全的民事行為能力
B. 年齡超過65周歲的
C. 申請在兩個或者兩個以上單位注冊的
D. 未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求
E. 受過刑事處罰
【正確答案】:A,B,C,D
試題解析:
除ABCD外,其他不予注冊的情形還有:(1)收到刑事處罰,刑事處罰尚未執(zhí)行的;(2)因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰,自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的;(3)因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰,自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿3年的;(4)被吊銷注冊證書.自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的; (5)在申請注冊之日前3年內擔任項目經(jīng)理期間,所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的;(6)申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的; (7)法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形。
第74題 建設法的主體構成是( )。
A. 建設法律
B. 建設行政法規(guī)
C. 建設民事商事法律
D. 建筑法
E. 建設刑事法律
【正確答案】:A,B
試題解析:
建設法的定義。
第75題
關于不動產(chǎn)物權描述正確的有( )
A. 它的設立、變更、轉讓和消滅,應當依法規(guī)定登記
B. 經(jīng)依法登記后發(fā)生效力
C. 未經(jīng)登記,不發(fā)生效力
D. 依法屬于國家所有的自然資源,所有權可以不登記
E. 不動產(chǎn)物權是以占有和交付為公示手段
【正確答案】:A,B,C,D
試題解析:
動產(chǎn)物權是以占有和交付為公示手段。
第76題 哄搶、私分國有文物等違法行為應承擔的法律責任說法正確的是( )
A. 盜掘古文化遺址依法追究刑事責任
B. 以牟利為目的倒賣國家禁止經(jīng)營的文物的追究刑事責任
C. 造成文物滅失的,依法承擔民事責任
D. 造成文物滅失的,依法承擔刑事責任
E. 未按照規(guī)定移交揀選文物的處5000元以上50萬元以下的罰款
【正確答案】:A,B,C,E
試題解析:
造成文物滅失的,依法承擔民事責任。
第77題
施工單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故,應及時地向有關部門報告,關于報告部門說法正確的是( )。
A. 向負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告
B. 特種設備發(fā)生事故的,還應同時向特種設備安全監(jiān)督管理部門報告
C. 特種設備發(fā)生事故的也只需要向負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告
D. 實行施工總承包的建設工程,由總承包單位負責上報事故
E. 實行施工總承包的建設工程,由施工企業(yè)負責上報事故
【正確答案】:A,B,D
試題解析:
《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定,施工單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故,應當按照國家有關傷亡事故報告和調查處理的規(guī)定,及時地向負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告;特種設備發(fā)生事故的,還應同時向特種設備安全監(jiān)督管理部門報告;實行施工總承包的建設工程,由總承包單位負責上報事故。
第78題
下列屬于施工單位資質不良行為認定標準的有( )。
A. 未取得資質證書承攬工程的,或超過本單位資質等級承攬工程的
B. 以欺騙手段取得資質證書承攬工程的
C. 允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的
D. 未在規(guī)定期限內辦理資質變更手續(xù)的
E. 將承包的工程轉包或違法分包的
【正確答案】:A,B,C,D
試題解析:
E項施工單位承攬業(yè)務不良行為認定標準的內容。
第79題 無須申領施工許可證的工程類型( )。
A. 某公園噴泉工程投資額38萬元
B. 某配電房建筑面積200平方米
C. 已領取開工報告的污水處理工程
D. 為修建青藏鐵路而建的臨時性建筑
E. 某省軍區(qū)建的軍事指揮用房
【正確答案】:B,C,D,E
試題解析:
(1)不需要申請施工許可證的工程類型:國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程。即指的是:工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程。 (2)按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建筑工程。(3)搶險救災工程。 (4)臨時性建筑。(5)軍用房屋建筑
第80題
下列工程可以在開工前不申請施工許可證的有( )。
A. 建設資金已經(jīng)落實的投資28萬元的工程
B. 涉及國家秘密不適宜公開招標的工程
C. 工期不足一年的工程
D. 設計圖紙已經(jīng)經(jīng)過審批的軍用房屋工程
E. 施工企業(yè)自用的辦公樓工程
【正確答案】:A,D
試題解析:
有五類工程不需要辦理:
(1)國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程(工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程); (2)按照國務院規(guī)定的權限和程序批準開工報告的建筑工程;(3)搶險救災工程; (4)臨時性建筑;(5)軍用房屋建筑。